Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заявление об увеличении исковых требований по взысканию процентов 395 гк

Образец ходатайства об увеличении размера исковых требований

Размещенный Образец ходатайства об увеличении размера исковых требований составлен с учетом последних изменений законодательства РФ. Посмотреть сведения об адвокате составившем ходатайство в арбитражный суд об увеличении размера исковых требований можно в разделе настоящего сайта « Арбитражный адвокат ».

В Арбитражный суд Новосибирской области
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Дело №: _____________
Судья: _____________

Ходатайство об увеличении размера исковых требований

В производстве Арбитражного суда Новосибирской области имеется дело № А45-_____/2019 по иску ООО «__________» к ЗАО «__________» о взыскании неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 5.3. договора Заказчик имеет право предъявить Исполнителю за несоблюдение сроков выполнения этапов работ пеню в размере 0,3 % стоимости этапа за каждый просроченный день.

Расчет пени: Сумма задолженности __________ руб., период просрочки с __.__.____ по __.__.____: 279 (дней). Проценты итого за период = _________ * ___ * 0,3% = __________ руб. 00 коп.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.22 Кодекса при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 Кодекса.

В тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины (п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере ___________ рублей.
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца уплаченную госпошлину в размере ___________ рублей.
  1. Копия акта __.__.2017 № __ на 1 л. в 1 экз.;
  2. Копия почтовой квитанции от __.__.2017 на 1 л. в 1 экз.

Представитель Истца
по доверенности от __.__.2019 № __ И.О. Фамилия

Заявление об увеличении исковых требований по взысканию процентов 395 гк

Ходатайство об увеличении исковых требований


Судебное разбирательство является динамичным процессом. И иногда в его ходе возникает необходимость увеличить исковые требования.

Заявить ходатайство об увеличении исковых требований можно на любой стадии рассмотрения дела. Законодатель не ограничивает и количество заявлений в связи с этим. Исковые требования можно менять сколько угодно раз.

Главное не допустить ошибку, и не изменить одновременно основание и предмет первоначально заявленного иска. Чтобы у суда не сложилось впечатление, что под видом увеличения исковых требований, истец пытается предъявить новый иск.

Важно соблюдать определенные правила подачи такого документа.

Заявление об увеличении исковых требований обязательно подается письменно. На устное заявление суд не отреагирует. Этот документ должен содержать: наименование суда;

Заявление об увеличении (уточнении) исковых требований

Истец: ФИО, С-Петербург, ул.

Определениями суда от 10 апреля 200х г. и 20 августа 200х г. разбирательство дела было отложено на 29 августа 200х г.

и 25 января 200х года соответственно. Вместе с тем по настоящее время ответчица добровольно предъявленные требования не исполнила.Согласно п.

3 ст. 486 Гражданского кодекса РФ, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с

Взыскание процентов по 395 ГК РФ

Поделиться возможно, когда предусмотрено договором или в силу закона. Наш адвокат по взысканию процентов ведет дела как на стороне взыскателя, так и на стороне должника.

Знание и понимание действующего закона позволяет лицу, занимающему средства, планировать свои денежные потоки и не допускать процентной задолженности, а заемщику отстаивать свои права в т.ч. через судебные дела по гражданским делам по вопросам:

  1. споры по договору аренды,
  2. споры по договору займа (), иных обязательств,
  3. иные случаи отказа должника платить.

На сегодняшний день действует норма, согласно которой взыскание процентов ст 395 ГК РФ за просрочку, неправомерное удержание средств или уклонение от возврата предполагается осуществлять от общего размера займа в пользу заемщика.

Проценты взимаются по день возврата всей суммы долга, включая последние сутки.

Как написать в исковом о взыскании процентов по 395 статье?

1188 юристов сейчас на сайте Консультируйтесь с юристом онлайн Спросить юриста 1188 юристов готовы ответить сейчас Ответ за 15 минут .

по ставке, действующей на дату вступления решения суда в силу до момента фактического исполнения. помогите с формулировкой. 22 Марта 2016, 10:59, вопрос №1190351 Наталья, г. Краснодар Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 5924 ответа 3013 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Сергеева Наталья Юрист, г.

Волгоград Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 3013отзывов
  2. 5924ответа
  1. Главная
  2. Взыскание долгов

Таким образом, расчет иска представляется следующим: (расчет иска).

(тридцать две тысячи сто восемьдесят рублей 34 коп.).

На самом деле причины образования долговых обязательств могут быть разными, и вытекать из финансово-правовых взаимоотношений лиц (субъектов). При составлении искового заявления истец вправе потребовать не только полное возмещение суммы долга, и выплату процентов за все время просрочки. 34 коп., всего: 32 180 руб. В целях экономии судебных расходов

Заявление об увеличении исковых требований по взысканию процентов 395 гк

  1. Калькулятор неустойки
  1. Проверка контрагента

Заказать аналитическую записку юриста с приложением подтверждающих документов 87выигранных делза последние 12 месяцев 642 000 846рублей взыскано за последние 12 месяцев 71дело по исполнительному производствузавершено за последние 12 месяцев 11завершенных дел о банкротствеза последние 12 месяцев 11налоговых делвыиграно за последние12 месяцев Главная страница О компании Контакты Оставить заявку Калькулятор по ст.395 ГК РФ Образцы документов Арбитраж Исполнительное производство Налоговые споры Административные споры Корпоративные споры Консультации Единый номер: 8 800 700-91-39 E-mail: © Юридическая компания «Лекс», 1994-2016 127015, г.

Москва, ул. В (наименование суда) Истец: (Ф.И.О.

Исковое заявление по 395 гк рф образец

______________________________( ) : __________________________ 395 , , _____ , ____________ ____ .

____________ ____ . , ____ . , , _______ .

: ( ) ( ) ( )/360 100= _______ . _______ . ____________ ____ .

_______Решение вступило в законную силу «___»_____________ ____ г.Указанное решение принято Арбитражным судом в связи с неисполнением Ответчиком своих денежных обязательств по оплате товаров по Договору поставки N _______ от «__»_________ ____ г.Во исполнение решения суда Ответчик перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в размере ___________ рублей.

Сумма в размере _____________ рублей до настоящего времени не перечислена.В денежных обязательствах, предусматривающих обязанность должника уплатить денежные средства, на просроченную уплатой сумму подлежат начислению проценты на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ. &lt*&gt Период времени, за который подлежат начислению проценты, составляет ____ дней (с «__»_______ ___ г. по «__»______ ____ г.)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами (395 ст.

Планируете обращение в арбитражный суд? Узнайте стоимость наших услуг: Или позвоните нам и узнайте подробности прямо сейчас +7 (495) 797-20-30 Услуги юридической компании «Лекс» в Москве и регионах: Перезвонить Вам?

  1. 8 (800) 700-91-39 (бесплатный звонок по РФ)
  2. +7(495) 797-20-30

25 лет на рынкеюридических услуг 140 квалифицированныхюристов 11представительствпо всей России В Арбитражный суд г.

Москвы 107996, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10 _____________________________________________ Истец: ИП А Почтовый адрес представителя: ООО «Б», 000000, г. Москва, ул. Тел./факс представителя: (495) Ответчик: Открытое акционерное общество «В» Юридический адрес: 000000, г.

Москва, Тел: Цена иска: 436 607 руб.

69 коп. Госпошлина: 10 232 руб. 15 коп. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами (395 ст. ГК РФ)

Постановление от 13 июля 2016 г.

по делу № А14-10573/2015

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУДПОСТАНОВЛЕНИЕДело № А64-7865/2015г. Воронеж13 июля 2016 годаРезолютивная часть постановления объявлена 06 июля 2016 года Постановление в полном объеме изготовлено 13 июля 2016 годаДевятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Колянчиковой Л.А.,судей Кораблевой Г.Н.,Сурненкова А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ширяевой О.В.,при участии:от акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;от открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» на решение Арбитражного

Закон РАА

Исковое заявление о взыскании процентов Исковое заявление о взыскании процентов.

За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского Кодекса, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

Увеличение суммы иска

16.12. 2016 мною было подано исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.12.2013 по 25.12.2015 г. 26.01.2017 судьей было принято решение о приостановлении рассмотрения до разрешения другого дела.

07.08.2017 слушание было возобновлено. Изначально я просил взыскать в мою пользу кроме сумм неосновательного обогащения также проценты за пользование чужими денежными средствами, из расчета с 26.12.2013 (дата необоснованного платежа) по 16.12.2016 (дату иска).

Могу ли я требовать взыскать в мою пользу проценты за более длительный период и до какой даты?

12 Августа 2017, 12:37, вопрос №1722090 Игорь, г. Москва 600 стоимость вопросавопрос решён Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (8) получен гонорар 50% 10,0 Рейтинг Правовед.ru

Иск о взыскании процентов по день исполнения обязательства

Образец иска о взыскании процентов 656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 130Истец: Иванов Александр Сергеевичг.Барнаул, ул.Георгиева, 20-115т.89132675631Ответчик: ЗАО «Автосалон Елисеевский»656064, г.

Читать еще:  Срок службы иридиевых свечей зажигания

Барнаул, ул. Павловский тр-т, 83АЦена иска: 70052,26 руб.Государственная пошлина: 2301,57руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Иванова Лариса Ерофеевна обратилась с иском в Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края, в котором просила взыскать с ЗАО «Автосалон Елисеевский» в ее пользу неосновательное обогащение за пользование земельным участком.Решением Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 12.10.2015г.

по делу № 2-3223/15 в пользу Ивановой Л.Е.

взыскана сумма в размере 353916,67 рублей, которая складывается из 320000 рублей – неосновательное обогащение; 29516,67 рублей – проценты за пользование денежными средствами на сумму неосновательного обогащения

Увеличение исковых требований

Нужно подать второй иск, предварительно направив претензию должнику в соответствии с ст. 4 АПК РФ. В данном случае меняется основание (другой договор) и предмет (другой период) иска. В соответствии с Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 № 13 одновременное изменение предмета и основания иска АПК не допускает.

Под увеличением размера исковых требований следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено истцом в исковом заявлении.

Увеличение размера исковых требований не может быть связано с предъявлением дополнительных исковых требований, которые не были истцом заявлены в исковом заявлении.

Так, например, требование о применении имущественных санкций не может расцениваться как увеличение размера требований по иску о взыскании основной задолженности. Такое требование может быть заявлено самостоятельно.

Иск о взыскании процентов по день исполнения обязательства

Образец иска о взыскании процентов

Истец: Иванов Александр Сергеевич
г.Барнаул, ул.Георгиева, 20-115
т.89132675631

Ответчик:
ЗАО «Автосалон Елисеевский»
656064, г. Барнаул, ул. Павловский тр-т, 83А

Цена иска: 70052,26 руб.
Государственная пошлина: 2301,57руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Иванова Лариса Ерофеевна обратилась с иском в Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края, в котором просила взыскать с ЗАО «Автосалон Елисеевский» в ее пользу неосновательное обогащение за пользование земельным участком.

Решением Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 12.10.2015г. по делу № 2-3223/15 в пользу Ивановой Л.Е. взыскана сумма в размере 353916,67 рублей, которая складывается из 320000 рублей – неосновательное обогащение; 29516,67 рублей – проценты за пользование денежными средствами на сумму неосновательного обогащения (проценты рассчитаны на день принятия судом решения); 4400 рублей – судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Ответчик не согласился с принятым по делу решением и обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой. Апелляционным определением Алтайского краевого суда от 26.01.2016 года Решение Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 12.10.2015г оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения. Ивановой выдан Исполнительный лист серии ФС №008078680 от 01.02.2016 года.

Определением Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 23 марта 2016 года произведена замена взыскателя в установленном Решением Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 12.10.2015г. по делу № 2-3223/15 на основании договора уступки прав (цессии) на Иванова А.С.

03.06.2016г. ОСП Железнодорожного района г.Барнаула в отношении ЗАО «Автосалон Елисеевский» возбуждено исполнительное производство №2202/16/266036.

Решение Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 12.10.2015г. по делу № 2-3223/15 не исполнено.

В силу пп. 3 ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из судебного решения.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пункту 3 ст.395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Неисполнение судебного акта предоставляет взыскателю возможность использовать меры судебной защиты по правилам, предусмотренным нормами материального права, в частности, путем предъявления самостоятельного требования. Эта возможность в данном случае реализована посредством предъявления настоящего иска о взыскании процентов, начисленных в порядке ст. 395 ГК РФ.

Считаю, что при таких обстоятельствах суд вправе удовлетворить иск.
Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ.

При сумме задолженности 320 000 руб. (Сибирский федеральный округ)
проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:

— с 13.10.2015 по 14.10.2015 (2 дн.): 320 000 x 2 x 9,21% / 360 = 163,73 руб.
— с 15.10.2015 по 16.11.2015 (33 дн.): 320 000 x 33 x 9,02% / 360 = 2 645,87 руб.
— с 17.11.2015 по 14.12.2015 (28 дн.): 320 000 x 28 x 9% / 360 = 2 240 руб.
— с 15.12.2015 по 24.01.2016 (41 дн.): 320 000 x 41 x 7,18% / 360 = 2 616,71 руб.
— с 25.01.2016 по 18.02.2016 (25 дн.): 320 000 x 25 x 7,81% / 360 = 1 735,56 руб.
— с 19.02.2016 по 16.03.2016 (27 дн.): 320 000 x 27 x 9% / 360 = 2 160 руб.
— с 17.03.2016 по 14.04.2016 (29 дн.): 320 000 x 29 x 8,81% / 360 = 2 271,02 руб.
— с 15.04.2016 по 18.05.2016 (34 дн.): 320 000 x 34 x 8,01% / 360 = 2 420,80 руб.
— с 19.05.2016 по 15.06.2016 (28 дн.): 320 000 x 28 x 7,71% / 360 = 1 918,93 руб.
— с 16.06.2016 по 14.07.2016 (29 дн.): 320 000 x 29 x 7,93% / 360 = 2 044,18 руб.
— с 15.07.2016 по 31.07.2016 (17 дн.): 320 000 x 17 x 7,22% / 360 = 1 091,02 руб.
— с 01.08.2016 по 18.09.2016 (49 дн.): 320 000 x 49 x 10,50% / 360 = 4 573,33 руб.
— с 19.09.2016 по 26.03.2017 (189 дн.): 320 000 x 189 x 10% / 360 = 16 800 руб.
— с 27.03.2017 по 01.05.2017 (36 дн.): 320 000 x 36 x 9,75% / 360 = 3 120 руб.
— с 02.05.2017 по 18.06.2017 (48 дн.): 320 000 x 48 x 9,25% / 360 = 3 946,67 руб.
— с 19.06.2017 по 17.09.2017 (91 дн.): 320 000 x 91 x 9% / 360 = 7 280 руб.
— с 18.09.2017 по 29.10.2017 (42 дн.): 320 000 x 42 x 8,50% / 360 = 3 173,33 руб.
— с 30.10.2017 по 17.12.2017 (49 дн.): 320 000 x 49 x 8,25% / 360 = 3 593,33 руб.
— с 18.12.2017 по 11.02.2018 (56 дн.): 320 000 x 56 x 7,75% / 360 = 3 857,78 руб.
— с 12.02.2018 по 19.03.2018 (36 дн.): 320 000 x 36 x 7,50% / 360 = 2 400 руб.

Итого: 70 052,26 руб.

Период просрочки с13.10.2015 по 26.06.2017г., проценты рассчитаны на сумму неосновательного обогащения – 320000 руб., которая была присуждена Решением Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 12.10.2015г. по делу № 2-3223/15.

Согласно п.48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, — иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 года, — исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6).

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

К размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ).

На основании изложенного,

ПРОШУ СУД:

1.Взыскать с ЗАО «Автосалон Елисеевский» в пользу Иванова Александра Сергеевича проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения 320000 руб. в размере 70052,26 за период с 13.10.2015 по 19.03.2018г.

2.Взыскать с ЗАО «Автосалон Елисеевский» в пользу Иванова Александра Сергеевича проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения 320000 руб. за период 20.03.2018г. по день принятия судом решения по настоящему делу.

3.Взыскать с ЗАО «Автосалон Елисеевский» в пользу Иванова Александра Сергеевича проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения 320000 руб. со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства.

Приложение:
1. Решение Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 12.10.2015г. по делу № 2-3223/15.
2. Определение Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края от 23 марта 2016 года (о замене взыскателя).
3. Квитанция, свидетельствующая об оплате госпошлины.
4. Копия иска для ответчика.

Заявление об увеличении исковых требований по взысканию процентов 395 гк

Я обычно данное требование предоставляю судье, и он оглашает это в процессе. В принципе проблем не когда не возникало.

ну и что что не дойдет, главное отправить ответчику, чтоб квитанция была, по факсу и т.д.

Что значит «увеличиваю»?
Если процентов не было изначально — надо извещать ответчика.
Если были, но идет простой пересчет — не надо, достаточно в процессе.

Если процентов не было изначально, то это уже изменение предмета и основания иска — не примут увеличение.
У меня по крайне мере уже такое было

«После смерти на мою могилу нанесут много мусора. Но ветер истории развеет его» (Рамси Болтон)

«Когда ваш рубль будет стоить 66 долларов, тогда вы получите право иметь другую точку зрения» (с)

Еще раз: первоначально проценты по 395 заявлялись?

Мне судья когда я взыскивал основной долг на мой невинный вопрос про увеличение иска путём заявления доптребований в виде процентов по ст. 395 ГК сказала, что не примет, ибо нефиг менять сразу предмет и основание иска.
Даже сослалась на чтото там из ВАСи, правда уже не понмю на что:sm18:
Проценты были маленькие, поэтому и фиг сними.

Читать еще:  Отдел судебных приставов по Юго-Восточному АО (ОСП по ЮВАО)

Как у других обстояли дела в такой ситуации не знаю, может у кого получалось в процессе заявить и проценты

Зависит от судьи.
Но, думаю, не одновременно «предмет и основание».
Я бы, если пробовать, известил бы ответчика (как при подаче иска), уплатил пошлину (чисто как «добрая воля»).
Иначе судья может послать.

Плюс политический момент: при подаче второго иска — две отдельных пошлины больше, чем пошлина с «увеличенных требований». А государству нужны деньги.

Проценты по 395 ГК, если не были заявлены ранее — самостоятельное требование, которое суд НЕ примет как увеличение!! (по крайней мере арбитражный). Так что, заявляйте сразу отдельным иском, если есть такая необходимость.. или подождите, пока с ответчика взыщут долг (по решению суда) и заявите с момента, когда обязательство должно было быть исполнено (по договору) до момента фактического исполнения.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ», 2020.

Заявление об увеличении исковых требований по взысканию процентов 395 гк

В Арбитражный суд Омской области

Истец: ООО «П»
местонахождение: г. Омск, ул. ____, д. __

Ответчик: ОАО «М»
местонахождение: 644105, г. Омск, ул. ____, д. __

Третье лицо: ЗАО «С»,
почтовый адрес: _____

Цена иска: 1 836 827 рублей, 10 копеек

Заявление об изменении предмета иска

Истец ООО «П» обратилось в Арбитражный суд с требованием о взыскании с ОАО в пользу истца 1 736 052 рублей неосновательного обогащения, составляющих стоимость выполненных работ за период с 01.07.2008г. по 1 декабря 2008г., а также 100 774,66 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 1 октября 2008г. по 20 июня 2009г.

1 июля 2008г. между ООО «П» и ОАО заключен договор № __ на выполнение субподрядных работ.

Согласно пункту 1.1. указанного Договора, «предметом договора является кладка Субподрядчиком кирпичных перегородок, кладка наружных стен из блоков Сибит, кладка перегородок из пеноблоков, армирование кладки стен из пеноблоков, монтаж ступеней по готовому основанию на втором подъезде дома № __ в _____ АО, г. Омск в объемах, в сроки и по стоимости, согласованных сторонами».

Учитывая, что Договор № __ от 1 июля 2008г. содержит условия о сроках выполнения работ, предмет а также то, что данная формулировка условий договора не вызвала у сторон затруднений при исполнении обязательств, полагаем возможным изменить основание иска.

Согласно части 1 статьи 706 ГК РФ если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Как следует из части 3 указанной статьи, генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик по договору строительного подряда обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Как следует из статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Как разъяснено в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Заявляя об уточнении исковых требований, истец изменяет предмет иска, то есть материально-правовое требование. Основание иска остается прежним — выполнение истцом и передача работ во втором подъезде жилого дома № __, в _____ округе, г. Омска ответчику.

На основании изложенного, статьи 49 АПК РФ, истец изменяет исковые требования и просит суд:

1. Взыскать с ОАО «М» в пользу ООО «П» 1 736 052 рублей составляющих стоимость выполненных работ по договору № __ от 1.07.2008г. «на выполнение субподрядных работ» за период с 01.07.2008г. по 1 декабря 2008г.

2. Взыскать с ОАО в пользу ООО «П» 100 774,66 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами * в период с 1 октября 2008г. по 20 июня 2009г.

3. Указать в решении на то, что проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению по день фактической уплаты долга открытым акционерным обществом «М».

См. все документы по данному делу:

  • Исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения, составляющей стоимость выполненных работ по незаключенному, по мнению истца, договору субподряда, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ
  • Заявление об изменении предмета иска по делу (истец изменил требование о взыскании неосновательного обогащения на требование о взыскании задолженности по договору «на выполнение субподрядных работ»)
  • Доводы в суд об отсутствии оснований для назначения строительной экспертизы по делу (истец возражает против удовлетворения ходатайства ответчика о проведении экспертизы о качестве работ и наличия самого факта выполнения работ)
  • Ходатайство истца о постановке на разрешение эксперта вопросов в случае назначения судом строительной экспертизы по делу
  • Заявление о возобновлении производства по делу и наложении судебного штрафа на эксперта, виновного в непредставлении заключения эксперта в срок, указанный судом
  • Доводы в суд об основаниях привлечения эксперта к ответственности за непредставление заключения эксперта в суд в срок
  • Решение Арбитражного суда Омской области от 20.09.2010 года по делу № А46-14751/2009 (о взыскании задолженности по договору субподряда, процентов по ст. 395 ГК РФ)

Комментарии

* Как считать проценты за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ?

Проценты за пользование чужими денежными средствами рассчитываются (если иные ставки не предусмотрены договором):

  • до 1 июня 2015 г. — по ставке рефинансирования Банка России;
  • с 1 июня 2015 г. по 31 июля 2016 г. включительно — по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, опубликованным Банком России;
  • с 1 августа 2016 г. — по ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Как считать проценты по ключевой ставке ЦБ РФ с 01.08.2016 года? См. «Формула и пример расчета процентов по ключевой ставке Банка России (ст. 395 ГК РФ)»

Все документы в суд (процессуальные документы):

Заявление об увеличении (уточнении) исковых требований

Истец: ФИО,
С-Петербург, ул. Уличная д. 3 кв.77. Телефон: 333 33 38
Ответчица: ФИО,
С-Петербург, ул. Невская д.111, кв. 99
Третье лицо: ФИО,
С-Петербург, ул. Студентов, д.68, корп. 3, кв. 11

Цена иска: 00000 рубля 00 копеек

ЗАЯВЛЕНИЕ
об увеличении (уточнении) исковых требований

В производстве Приморского федерального суда находится гражданское дело № 2-222 по моему иску к Ф.И.О. о взыскании задолженности по оплате товара по договору купли-продажи квартиры от 20 марта 199х года и процентов за неисполнение денежного обязательства.

Определениями суда от 10 апреля 200х г. и 20 августа 200х г. разбирательство дела было отложено на 29 августа 200х г. и 25 января 200х года соответственно. Вместе с тем по настоящее время ответчица добровольно предъявленные требования не исполнила.

Согласно п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса РФ, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли — продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК. Пунктом 3 ст. 395 ГК РФ установлено, что проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. В соответствии с абз. 1 п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 01.07.96 г., проценты подлежат уплате в размере единой учетной ставки ЦБ РФ по кредитным ресурсам.

Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 13 от 8.10.98 года установлено, что при взыскании суммы долга в судебном порядке суд вправе определить, какую учетную ставку банковского процента следует применить: на день предъявления иска или на день вынесения решения суда. Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, целесообразно отдавать предпочтение той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа. Согласно п. 2 данного Постановления при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням.

Ставка рефинансирования на день предъявления требования о взыскании задолженности по оплате товара по договору купли-продажи квартиры и процентов за неисполнение денежного обязательства (17 апреля 2002 года) составляла 23 % годовых ( C?Телеграмма ЦБ РФ от 8.04.2002 N 1133-У). В настоящее время ставка рефинансирования, установленная Телеграммой ЦБ РФ от 06.09.2002 N 1185-У составляет 21 % годовых. Наиболее близкой по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода задолженности является ставка 23 % годовых (Приложение № 1 к настоящему заявлению).

С 28 марта 1997 года по день предъявления настоящего заявления прошло 5 лет и 292 дня. Таким образом, на день предъявления данного заявления сумма процентов, исчисленная исходя из ставки рефинансирования 23 % годовых, составляет 000000 () рублей 00 коп.

Расчет: 00000,00 руб. (основной долг) x (23% x 5 лет (проценты за пять лет) + (23% : 360 дней x 292 дня (проценты за двести девяноста два дня)) = 000000,00 руб. (основной долг) x 133,65% (проценты за 5 лет 292 дня ) = 000000,00 рубль.

Читать еще:  Как подать в суд на автосервис

Общая задолженность на день предъявления настоящего заявлений с учетом основного долга и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ составляет 00000 (_тысячи_) рубля 00 коп.

Расчет: 00000,00 руб.(основной долг) + 000000,01 рубль (проценты за период просрочки) = 000000,00 рублей.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 34 ГПК РСФСР

1. Применить при расчете подлежащих уплате годовых процентов ставку рефинансирования, действовавшую на день предъявления требования о взыскании задолженности по оплате товара по договору купли-продажи квартиры и процентов за неисполнение денежного обязательства (27 апреля 200х года) 23 % годовых.
2. Взыскать с ФИО в мою пользу 00 000 (_тысяч_) руб. 00 коп. основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с хх марта 199х г. по хх января 200х г. в сумме 00 000 (девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 00 коп. ( Всего: 00 000 (_ тысячи _) рубля 00 коп.), а также в порядке возврата государственной пошлины взыскать с Ф.И.О. 0000 (_тысячу_) рубля 00 коп.

Ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшие в период задолженности по оплате товара по договору купли-продажи квартиры от 28 марта 1997 года

1х января 200х года
Представитель Ф.И.О.
ФИО
по доверенности от 19 сентября 200х года

Заявление об увеличении размера исковых требований

В ________________________
(наименование суда)
Истец: ____________________
(ФИО полностью, адрес)

Заявление об увеличении размера исковых требований

Я подал в суд иск к _________ (ФИО ответчика) о _________ (указать, о чем иск).

В связи с тем, что _________ (указать причины изменения иска), я считаю необходимым увеличить размер исковых требований, взыскать с ответчика_________.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 39 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

  1. Принять увеличение размера исковых требований.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  1. Копия заявления

Дата подачи заявления: «___»_________ ____ г. Подпись _______

Скачать образец заявления:

Заявление об увеличении размера исковых требований

Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его юристу по телефону!

Санкт-Петербург: +7 (812) 565-33-70

25 комментариев к “ Заявление об увеличении размера исковых требований ”

Я получила определение мирового судьи об оставлении иска без движения. А там… описка! Вместо «дорожно-транспортное происшествие» написано «дорожно-транспортное возмещение». И так три раза! Чего делать – указать или смолчать?

Описки исправляются судом после проведения судебного заседания, определение вступает в силу через 15 дней. Если хотите усложнить жизнь мирового судьи, то напишите заявление об исправлении описки. Хотя это ни на что не влияет.

В договоре займа прописаны еженедельные проценты, разбирательство со дня подачи иска идет 2 месяца, могу ли я после вынесения решения суда попросить увеличения суммы исковых требований в связи с тем, что уже прошло 2 месяца со дня подачи иска, и набежали проценты в соответствии с договором займа?

После вынесения решения суда Вы не вправе увеличивать размер исковых требований в этом же производстве. Однако можете подать самостоятельное исковое заявление о взыскании процентов. Расчет сделаете с даты, которая будет указана в решении суда по день выплаты задолженности.

Не понял с какой даты надо делать расчет:
1. с даты подачи иска до даты окончательной выплаты должником все суммы?
2. с даты вынесения решения суда до даты окончательной выплаты должником все суммы?
3. с даты подачи иска до даты вынесения решения суда?

Расчет сделаете с даты, которая будет указана в решении суда. То есть по которую Вы первоначально, при подаче иска, сделали расчет процентов.

Сколько раз можно так допредьявляться?

Ограничений законом не установлено.

Подан иск на сумму 60 тыс. руб. о выплате зарплаты, 2 раза переносили и опять перенесли, хочу добавить взыскание процентов за задержу в 61 день, как это сделать? И возможно ли? И еще хочу добавить моральное возмещение, т.к. меня уволили.

В Вашем случае правильным будет подать новое исковое заявление и заявить ходатайство об объединении дел в одно производство, поскольку возникли новые требования по новым основаниям.

Правильно ли я понял, чтобы допредъявиться на % за пользование суммой займа, пока шло разбирательство, надо подавать заявление об индексации присужденных сумм, и можно в таком случае не платить госпошлину?

Извините, неправильно поняла Ваш первый вопрос.
Проценты по договору займа можно взыскать до момента полного погашения долга заемщиком. После вынесения решения суда по взысканию долга можно подавать новый иск о взыскании долга только по процентам. Это новые требования, оформляются как новое исковое заявление, можно использовать первоначальный образец, только выбрать необходимые требования, госпошлина оплачивается от суммы заявленных в этом иске требований.
Кроме этого, взысканную судом сумму по каждому из решений можно индексировать в порядке статьи 200 ГПК РФ.
Если Вы желаете увеличить размер исковых требований в ходе рассмотрения дела судом, то нужно сделать новый расчет процентов, оформить заявление по этому образцу и доплатить госпошлину.
P.S. Данил, у меня к Вам большая просьба, задавайте вопросы как можно более подробно, во избежание такой путаницы)))

А если есть решение суда в пользу истца о взыскании суммы долга и процентов, но оно не на руках, а только в канцелярии пока что, и я хочу допредьявится на набежавшие проценты пока шло дело, нужно ли мне в исковом заявлении о взыскании процентов прикладывать копию решения суда или можно без него подать, просто сославшись на дело по которому было принято решение?

Согласно статье 132 ГПК РФ истец должен приложить доказательства тех обстоятельств, на которые он ссылается.

Какую сумму необходимо указывать в заявлении об увеличении исковых требований — общую с учетом иска или только ту, на которую увеличиваем иск? Например: иск на 20 000 руб. (ком.услуги). Заседание назначено спустя три месяца после подачи иска, за это время были упачены новые счета за ком.услуги — 5000 руб. В заявлении мне писать 25 000 руб. или только 5 000 руб?

В заявлении Вы должны указать, на какую сумму увеличиваются требования (в Вашем случае на 5000 руб.) и просить взыскать с ответчика уже увеличенную сумму (в примере — 25000 руб.).

Исковое заявление о взыскании процентов

Исковое заявление о взыскании процентов. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского Кодекса, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.

Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 статьи 395 ГК РФ.

Исковое заявление о взыскании процентов

В ________________ суд
Истец: ___________________________
Адрес: ___________________________
Представитель: ___________________
Ответчик: ________________________
Адрес: ___________________________

Исковое заявление о взыскании процентов
за пользование чужими денежными средствами

«___»________ 20__ г. ___________судом ______________________ по иску ____________________________ к ___________________________(наименование Истца) (наименование Ответчика) было вынесено решение взыскать с Ответчика в пользу Истца ______ (_______________________) руб. (копия решения прилагается). Решение вступило в законную силу «___»_____________ 20__ г. Указанное решение принято ____________ судом в связи с неисполнением Ответчиком своих обязательств по оплате товаров по Договору поставки N _______ от «__»_________ 20__ г.
Во исполнение решения суда Ответчик перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в размере ___________ рублей. Сумма в
размере _____________ рублей до настоящего времени не перечислена. Период времени за который подлежат начислению проценты составляет ____________ дней (с __________________ по _____________ 20__ г.). В связи с этим и на основании п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ Истец имеет право на получение от Ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента (ставки рефинансирования) на день вынесения решения суда. Сумма задолженности равняется ___________________ рублей. На день предъявления иска ставка рефинансирования составляет ____% годовых. Просрочка со дня вступления в силу решения ___________ суда ______________________ по день предъявления данного иска составила ___________ дней. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составила _________________ рублей. Также на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ прошу суд взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета ____% годовых на сумму задолженности до момента полного исполнения решения ___________ суда г. ____________ от «__»_________ 20__ г.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, ст.ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

1. Взыскать с Ответчика ______________________________________ в пользу _____________________________ сумму в размере ___________ (наименование Истца) (_______________________________) рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами. Также на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ прошу суд взыскать Проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета ____% годовых на сумму задолженности до момента полного исполнения решения _______________ суда г. ____________ от «__»_________ 20__ г.
2. Взыскать с Ответчика _____________________________ рублей сумму уплаченной госпошлины.
3. Возместить судебные расходы Истца на представление его интересов в Суде в сумме _______ (______________________) рублей.

Приложение:
1. Копия решения суда от «__»___________ 20__ г.
2. Копии документов о частичной уплате суммы, взысканной по решению суда.
3. Документ об уплате госпошлины.
4. Квитанция о направлении копии иска Ответчику.
5. Доверенность или иной документ, подтверждающий право на подписание искового заявления.
6. Расчет суммы иска (обязательно к иску нужно прикладывать свои расчеты, см. формулу расчета процентов).
7. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Руководитель (представитель) _________________________________

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×