Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на создание передачу научно технической продукции

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

______
на создание (передачу) научно-технической продукции
г. Москва «__» ______20__г.
___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующей на основании ___________, с одной стороны, и
___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить следующую работу: «____________________________________________________».
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющееся предметом настоящего договора устанавливаются техническим заданием на проведение работ (Приложение 1), утвержденным Заказчиком и согласованным с руководителем Исполнителя.
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются календарным планом (Приложение 2), согласованным с Исполнителем и Заказчиком.
2. Стоимость работ и порядок расчета
2.1. Стоимость работы по настоящему договору (сумма контракта) определяется в соответствии с пунктами календарного плана, протоколом соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию (Приложение 3) и составляет: ___.
2.2. Договорная цена формируется на основании приложенной к договору сметы (Приложение 4).
2.3. Расчеты за выполненную работу (этапа работ) производятся по факту ее выполнения на основании акта сдачи-приемки в течение ___ со дня с момента подписания акта сдачи-приемки.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в ___ путем банковского перевода на следующий расчетный валютный счет Исполнителя с указанием номера и даты заключения настоящего Договора:
2.5. Валютой платежей, осуществляемых Заказчиком в пользу Исполнителя по настоящему Договору, будет ___.
2.6. Все платежи по настоящему Договору понимаются как платежи нетто в пользу Исполнителя без всякого уменьшения. Все расходы, связанные с переводом сумм по настоящему Договору, относятся на счет Заказчика.
2.8. Датой платежа будет считаться дата поступления сумм на расчетный валютный счет Исполнителя, указанный в п.2.4. настоящего Договора.
2.9. Заказчик обязан предоставить Исполнителю копии всех платежных поручений в течение ___ с момента оплаты.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Порядок выполнения работ по настоящему договору, перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием и календарным планом.
3.2. В порядке контроля над ходом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по договору, и создает необходимые условия для проверки выполнения работ и произведенных расходов по договору.
3.3. По завершению работы (этапа), Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему на бумажных носителях и (или) в электронном виде на дискете, предусмотренной техническим заданием и условиями договора научно-технической документации, а также информационного отчета.
3.4. Приемку законченной научно-технической продукции (этапа) по настоящему договору осуществляет Заказчик путем подписания акта сдачи-приемки работ на основании завизированных информационных отчетов в ___ срок.
3.5. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации по отдельным работам, этапам и договору в целом осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ (этапов) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.7. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом. Повторное предъявление и повторная приемка работ (этапов) после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ.
3.8. Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего ее проведения, Исполнитель обязан приостановить работу, поставив в трехдневный срок в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о прекращении работы оформляется двухсторонним актом.
Заказчик при своевременном уведомлении Исполнителем о прекращении работ обязан оплатить стоимость работ, выполненных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим договором результаты, если выявленные обстоятельства не зависят от Исполнителя.
3.9. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия договора. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам работы, которые Заказчик оплачивает по фактически произведенным затратам.
3.10. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной договором.
3.11. Исполнитель обязан провести работы по настоящему договору собственными силами. Привлечение к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц возможно только с согласия Заказчика.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной договором.
4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя о причине и сроках прекращения работы в письменной форме за ___. При этом он обязан произвести оплату уже выполненных Исполнителем работ в соответствии с п. 3.9 настоящего договора.
4.3. Исполнитель обязан при сдаче результатов работы по договору гарантировать Заказчику возможность их использования без нарушения исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.
4.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
5. Условия конфиденциальности
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений касающихся предмета договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов в течение ___.
5.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего договора, и ни одна из сторон
·не будет публиковать полученные при выполнении работы сведения без предварительного согласия другой стороны.
5.3. Если третье лицо возбудит против одной из сторон иск или другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо конфиденциальной информации, то эта сторона немедленно уведомит о таком факте другую сторону, а обе стороны предпримут все необходимые действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
6. Права сторон на результаты работ
6.1. Права собственности на созданную в соответствии с настоящим договором научно-техническую продукцию принадлежит Заказчику.
Моментом перехода права собственности на созданную научно-техническую продукцию считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Право собственности и способ использования материальных ценностей, созданных или приобретенных в ходе выполнения работы по договору, определяется дополнительным соглашением Сторон.
6.3. При создании в ходе выполнения работы по договору охраноспособных объектов промышленной собственности, “ноу-хау”, программ для ЭВМ или базы данных коммерческой значимости, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
Права собственности на созданные объекты, форма их правовой охраны, способы коммерческого использования, распределение связанных с этим расходов в каждом конкретном случае определяется соглашением сторон.
6.4. До заключения специального соглашения, указанного в п. 6.3., Исполнитель не в праве подавать заявки на выдачу охранных документов на созданные объекты интеллектуальной собственности, осуществлять их коммерческое использование или передавать третьим лицам.
Заказчик в любом случае имеет право использовать для собственных нужд результаты работ, полученные по настоящему договору, в том числе путем передачи их третьим лицам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность с учетом требований действующего законодательства. Сторона договора, нарушившая условия конфиденциальности, возмещает другой стороне убытки.
7.2. Сторона, допустившая нарушение сроков исполнения работ (передачи результатов), сроков оплаты за выполненные работы уплачивает другой стороне проценты в размере ___
7.3. Санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков (ущерба) подлежат выплате, взысканию только на основании вступившего в силу решения суда либо письменных соглашений Сторон о признании сумм должником.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.2. При несогласии с отдельными положениями проекта договора Заказчик прилагает к подписанному договору протокол разногласий. В этом случае исполнитель в ___ срок оформляет протокол разногласий либо сообщает о своем несогласии. Договор считается оформленным после урегулирования сторонами разногласий.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному письменному согласию сторон.
9.2. Письменными считаются договорённости между представителями сторон, достигнутые путём подписания единого документа.
9.3. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10. ПОРЯДОК И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Кроме п. 4.2. договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в следующих случаях:
а) недостатка денежных средств у Заказчика для продолжения работ по договору;
б) обнаружения отрицательного результата проведения раб�.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Юристы сайта Правовед.ru составят договор на создание (передачу) научно-технической продукции в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом договора на создание (передачу) научно-технической продукции бесплатно.

Посмотрите пример
документа перед обращением к юристам сайта!

3 Выберите юриста

Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!

2 Получите предложения

Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку

Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.

  • Строительство индивидуального жилого дома
  • Строительного подряда с физическим лицом
  • Между юридическим и физическим лицом
  • Договор подряда на выполнение работ
  • Проектных работ
  • Банковской гарантии по договору подряда
  • Типовой договор подряда
  • Производство проектных и изыскательных работ
  • Субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
  • По строительству
  • Договор на выполнение работ
  • Строительно-отделочные работы
  • Капитальное строительство
  • Строительство жилого дома
  • Подрядных работ
  • Пошив костюма
  • И услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки
  • С временным трудовым (творческим) коллективом
  • По проведению комплекса мероприятий для продвижения услуг веб-сервера заказчика в сети интернет
  • С передачей оборудования для выполнения обязательств по договору безвозмездного пользования
  • Строительного подряда подрядчика с субподрядчиком
  • По устройству кровли
  • Проведение ремонтно-отделочных работ
  • Проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации
  • Изготовление и доставку деревянного сруба
  • Изготовление доставка и монтаж комплекта дачного дома
  • Строительство фундамента
  • По изготовлению пластиковых карт
  • По бурению скважин для воды
  • Ремонт отмосток жилого дома
  • Бытового подряда с использованием материалов заказчика
  • Уборка места захоронения
  • Монтаж пвх окон
  • Разработку сайта
  • Изготовление типового сайта
  • Устройство фундамента для индивидуального жилого дома
  • По производству конструкций и выполнение работ
  • Строительного подряда из материалов подрядчика
  • По дезинфекции, дезинсекции, дератизации
  • Разработка программных средств учебного назначения
  • Ремонт квартиры
  • Проведение работ по устройству фасада жилого дома
  • Производство и установка пластиковых окон
  • По шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Ремонт офисных помещений
  • Изготовления столешницы из искусственного камня
  • По расчету свайного поля и монтажу свайно-винтового фундамента в соответствии со сметой
  • О разработке шаблонов дизайна пользовательского интерфейса
  • Инвестирования
  • Ремонтно-строительные работы
  • Авторского надзора
  • Строительство дома из бруса
  • По организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов
  • Ландшафтные работы
  • Капитальный ремонт тепловых сетей
  • Предварительный договор инвестирования строительства жилого дома
  • Субподряда на строительство жилых домов
  • Строительство объекта
  • Производство ремонтно-строительных работ офисных помещений
  • О долевом участии в строительстве жилого дома с обязательным страхованием риска ответственности
  • Контракт на подряд
  • Строительного подряда для работы по капитальному ремонту
  • С оплатой по частям
  • Без права заказчика отказаться от исполнения договора в любое время
  • С твердой сметой, с условием о предоставлении материалов подрядчиком и заказчиком, контроль за расходованием материалов
  • С использованием материалов заказчика, заказчик не имеет права отказаться от принятия работ
  • Изготовление и установка пвх-профилей
  • Субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
  • Проектно-изысканных работ по землеустройству (внутрихозяйственное землеустройство)
  • Бытового подряда с использованием материалов подрядчика
  • По производству продукции
  • Временным творческим коллективом
  • Выполнение работ с использованием материала заказчика
  • Иждивением подрядчика
  • Разработка и обслуживание веб-сайта

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор на создание (передачу) научно-технической продукции, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

Читать еще:  Гражданский брак приравнивается к официальному

Договор на создание научно-технической продукции

на создание научно-технической

г.________________ «___» _____________ 20___ г.

(наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в

дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.),

действующего на основании ______________________ с одной стороны и

(наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность,

Ф.И.О), действующего на основании _______________, с другой стороны

заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя

(наименование научно-технической продукции).

2. Научные, технические, экономические и другие требования к

научно-технической продукции, являющейся предметом договора

(содержание требований или наименование, номер, дата документа, в

котором они отражены).

3. Срок сдачи работ по договору _____________ 20___г.

4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются

календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего

5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в

соответствии с требованиями технического задания или иного документа на

проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год

утверждения) от «___»_____20___г. N______, являющегося частью договора.

6. Использование научно-технической продукции осуществляется

заказчиком на _______________________________________________________

(указать предприятие, организацию) путем ______________________________

(указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая

продукция — освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и

II. Стоимость работ и порядок расчетов

7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему

договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о

договорной цене ______ (сумма прописью) рублей.

8. Оплата производится _________ (единовременно за законченную

работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов

согласно договоренности Заказчика и Исполнителя).

9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном

III. Порядок сдачи и приемки работ

10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах

выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных

испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в

соответствии с договором, определен _____________________ (наименование

документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора.

11. Передача оформленной в установленном порядке документации по

отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами

12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт

сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен-

ной техническим заданием и условиями договора;

протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой

техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение

которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий)

копии протокола научно-технического совета Исполнителя с

заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или

иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц

и год утверждения).

13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год)

утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению

приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с

планом работ по договору.

14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год)

уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению

приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-

исследовательской работы научно-техническим советом).

15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-

приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего

договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки

научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами

составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок,

сроков из выполнения.

17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно

принять и оплатить работы по договорной цене.

18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-

экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей

Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных

исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения

специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в

размере ___________________________________________ (сумма прописью)

19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность

получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего

проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом

в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления

В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть

вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

IV. Ответственность сторон

20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за

неисполнение или ненадлежащее исполнение

V. Прочие условия

22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)

23. Другие условия по усмотрению сторон________

VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон

24. Срок действия договора с «___»______ 20___г. по

«___» _______ 20___г.

25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя

(почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)),

((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)).

26. К настоящему договору прилагаются:_______

Совершено в ________ «___»_______20__г. в двух экземплярах: по

одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую

*) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

Посмотреть документ в галерее:

Советы офисному сотруднику:

  • Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
    Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  • Как понять, что коллектив вас не уважает
    На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  • Офисные хроники или как противостоять сплетням
    Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  • Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
    Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Раздел:Бланки документов
Тип документа:Договор на создание и выполнение НТП
Размер файла:16,4 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Договор на создание научно-технической продукции». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:

С этим документом часто просматривают:

  • Дополнительное соглашение к договору на проведение научно-технических, опытно-конструкторских и технологических работ
  • Заказ на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и др.
  • Договор на выполнение научно-исследовательских работ
  • Договор на выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
  • Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ
  • Агентский договор, агентское соглашение 51
  • Брачный договор 4
  • Договор аренды жилого помещения 72
  • Договор аренды нежилого помещения 100
  • Договор аренды земельного участка 36
  • Договор аренды имущества, оборудования 48
  • Договор аренды транспортного средства 14
  • Прочие договоры аренды 25
  • Банковский договор, депозитный договор 79
  • Договор безвозмездного пользования 36
  • Договор дарения 90
  • Договор доверительного управления 38
  • Договор займа, расписка о займе 66
  • Кредитный договор, залоговый договор 78
  • Договор купли-продажи 309
  • Договор лизинга, финансовой аренды 37
  • Лицензионный договор, авторские права 37
  • Договор мены, обмена, бартера 75
  • Договор об оказании услуг, аутстаффингу 270
  • Договор перевозки, экспедиции 62
  • Договор подряда 162
  • Договор пожизненного содержания 66
  • Договор поручения, договор комиссии 72
  • Договор поставки товаров, продукции 127
  • Договор проката, бытового проката 23
  • Договор на создание и выполнение НТП 18
  • Договор страхования 56
  • Договор товарищества 35
  • Трудовой договор, трудовой контракт 160
  • Договор уступки права требования 15
  • Договор франчайзинга, концессии 7
  • Договор хранения 61
  • Договор энерго и электроснабжения 15
  • Проведение конкурсов, торгов 17

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

Договор на создание и передачу НТП на межотраслевой основе

Тип документа: Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 15,6 кб

Этот договор готовится на обычной основе подобных документов с обозначением участников двусторонних соглашений – Заказчик – Исполнитель. Но сам предмет Договора несколько специфичен и поэтому выписывается тщательно. По каждому этапу выпуска НТП определяются технические задания. Они и вся работа в целом, определяются согласованной сторонами Программой, являющейся обязательным (с номером) приложением к договору. Также приложением должен быть составленный календарный план по сдаче работы. Оценку ее производит Заказчик. Исполнитель по договоренности и на оговоренных условия также может использовать изготовленную НТП.

Расчет за работу

Стороны заблаговременно определяют стоимость работ и вносят сумму в договор. Оплата по окончательному выполнению заказа с возможным авансированием.

Сдача и прием готового НТП

Этот раздел Договора определяет обязательное наличие научно-технической документации, что подлежит оформлению при сдаче заказа, касается проведения и результатов приемочных испытаний образцов НТП – отдельное приложение. А это вместе с Актом сдачи-приемки могут быть:

  • комплекты научно-технической документации, что предусмотрено техническим заданием и условиями Договора;
  • протоколы заседаний комиссий по приему опытных образцов новой техники, сделанной в соответствии с Договором;
  • копии протоколов научно-технического совета Исполнителя с заключением по поводу соблюдения технических заданий.

Особенности договора

Разумеется, как типовой договор, этот тоже содержит все разделы и пункты по ответственности, прочих условиях. В зависимости от сроков, задачи по изготовлению НТП, договором предусмотрен бонусный пункт для Исполнителя. Это при условии, что заказ выполнен досрочно и при этом улучшены его первоначальные технико-экономические показатели. Также повышен уровень экспортных возможностей изделия и проделана работа по обеспечению особых требований к товару. Тогда и предусмотрена доплата Исполнителю в конкретной сумме и из конкретных источников доходов.

Бланк договора на создание и передачу НТП на межотраслевой основе

Образец договора на создание и передачу НТП на межотраслевой основе (заполненный бланк)

Скачать Договор на создание и передачу НТП на межотраслевой основе

ДОГОВОР на создание и передачу научно-технической продукции на межотраслевой основе №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность .

1.2. Научно-технические, экономические и другие требования к продукции, являющейся предметом договора, устанавливаются техническими заданиями по каждому этапу работ и прилагаются к договору.

1.3. Содержание, объем работы в целом, по этапам и Исполнителям определяются согласованной Сторонами программой, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора (приложение № ).

1.4. Срок сдачи работ по договору « » года. Сроки выполнения отдельных этапов работы определяются календарным планом (Приложение № ). Корректировка сроков окончания (начала) работ по этапам допускается в пределах срока Заказчиком, по мотивированному заявлению заинтересованных Исполнителей. Корректировка свыше указанного срока возможна лишь с возмещением виновной стороной понесенных убытков.

1.5. Приемка и оценка продукции по этапам осуществляется Исполнителем следующего этапа с участием , в целом договорной продукции – Заказчиком.

1.6. Использование изготовленной продукции осуществляется Исполнителем последующих этапов в соответствии с целями настоящего договора. Использование Заказчиком изготовленной в соответствии с настоящим договором продукции осуществляется на путем .

1.7. Исполнитель имеет право авторского надзора за исполнением п.1.6 договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ определяется соглашением сторон в размере рублей из .

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу с выплатой аванса рублей.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, и их внедрение определен (Приложение № ).

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя и направляется Исполнителю следующего этапа с уведомлением Заказчика.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники);
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от « » года.

3.4. Заказчик (Исполнитель следующего этапа работ) обязан в срок до « » года утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

Читать еще:  Видео причины неполадки стоп сигналов на ваз 21101

3.5. Исполнитель обязан в срок до « » года уведомить Заказчика (Исполнителя следующего этапа работ) о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик (Исполнитель следующего этапа работ) в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика заинтересованными сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей из средств .

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика и Исполнителя следующего этапа в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. Исполнителю оплачиваются фактически понесенные затраты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения сроков, установленных в п.1.4 договора, виновная сторона уплачивает Заказчику неустойку в размере % стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше рублей. Исполнители последующих этапов вправе требовать возмещения Заказчиком понесенных ими убытков в пределах % неустойки, а в остальной части – виновной стороной.

4.3. Заказчик имеет право на расторжение договора с Исполнителем, нарушившим условия договора, с оплатой стоимости фактически выполненных и принятых работ.

4.4. Уплата неустойки (штрафа) в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождает сторону от исполнения обязательств по договору.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с « » года до « » года.

6.3. Совершено в г. « » года в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Предмет и стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции

Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР. Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию /10 стр. 44/.

По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.

В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.

В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции); сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств /11 стр. 44/.

Неимущественный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции (разработки), в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию (разработку) третьим лицам и может ли это делать без его согласия разработчик, может ли последний использовать полученные результаты для собственных нужд и т.д.

Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом.

Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции /12 стр. 44/. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.

Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора.

Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных

фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции

Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции

За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается, прежде всего, ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Отзывов:Просмотров:3532
Голосов:Обновлено:н/п

Оставить комментарий к документу

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор на создание (передачу) научно-технической продукции», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор на создание (передачу) научно-технической продукции»

Похожие документы

Комментарий к оценке

Спасибо, ваша оценка учтена.
Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

Образец документа полезен?

Запомните всего 2 слова:

Договор-Юрист

Он Вам ещё пригодится!

Вы оценили ответ положительно

Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки
Типовые договоры
  • Договор оказания услуг, работ
  • Трудовой договор, контракт
  • Договор аренды жилого помещения
  • Договор купли-продажи недвижимости
  • Доверенности: образцы заполнения
  • Договор поставки товаров, продукции
  • Договор купли-продажи имущества
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
  • Типовой договор подряда
  • Учредительные договоры, уставы
  • Документы для собственников жилья
  • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт
  • Договор аренды земли, земельной доли, участка
  • Договор аренды автомобиля и других транспортных средств
  • Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор об уступке права требования
  • Агентский договор и соглашение
  • Договор строительства, строительного подряда
  • Договор займа денег
  • Заявления граждан
  • Документы делопроизводства предприятия
  • Договор дарения недвижимости и иных ценностей
  • Статистическая отчётность
  • Бухгалтерские и финансовые документы
  • Договор аренды имущества, оборудования
  • Судебные приказы, решения
  • Брачный договор, контракт
  • Договор транспортного обслуживания и экспедиции
  • Договор бытового подряда
  • Договор долга, кредита
  • Договор перевозки грузов и пассажиров
  • Соглашение и договор о задатке
  • Регистрация ценных бумаг, акций
  • Договор аренды предприятия и его подразделений
  • Завещания, документы наследования
  • Приобретение ценных бумаг, акций
  • Защита прав собственности
  • Ценные бумаги и акции, эмиссия
  • Защита авторских прав
  • Удостоверение фактов физических лиц
  • Договор поручительства
  • Договор залога и заклада
  • Договор поручения, представительства
  • Договор банковской гарантии
  • Договор продажи предприятия
  • Договор хранения ценностей
  • Договор купли-продажи и обмена валюты
  • Договор страхования, перестрахования
  • Договор финансирования, участия в уставных фондах
  • Договор простого товарищества
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор бытового проката
  • Договор комиссии на покупку и продажу
  • Договор подряда проектных и изыскательных работ
  • Договор мены недвижимости, ценных бумаг
  • Договор арендного подряда, контрактации
  • Договор на выполнение научно-исследовательских работ
  • Договор франчайзинга и передачи прав
  • Договор управления средствами и имуществом
  • Договор банковского и депозитного вклада
  • Лизинговый договор, соглашение
  • Договор банковского счёта. Расчётно-кассовое обслуживание
Кодексы РФ
  • Трудовой кодекс (ТК РФ)
  • Гражданский кодекс (ГК РФ)
  • Жилищный кодекс (ЖК РФ)
  • Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)
  • Уголовный кодекс (УК РФ)
  • Земельный кодекс (ЗК РФ)
  • Семейный кодекс (СК РФ)
  • Налоговый кодекс (НК РФ)
  • Воздушный кодекс РФ
  • Градостроительный кодекс РФ
  • Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
  • Лесной кодекс РФ
  • Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
  • Уголовно-исполнительный кодекс (УИК РФ)
  • Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ)
  • Таможенный кодекс Таможенного союза
  • Бюджетный кодекс РФ (БК РФ)
  • Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
  • Водный кодекс РФ
  • Таможенный кодекс РФ
Активные юристы

Лучшие юристы

Обновления кодексов
  • 23.01.2020 Федеральный закон от «О государственной регистрации недв.
  • 13.01.2020 КоАП РФ Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
  • 08.01.2020 ЗК РФ Земельный кодекс (ЗК РФ)
  • 08.01.2020 УК РФ Уголовный кодекс (УК РФ)
  • 08.01.2020 УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
  • 08.01.2020 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок.
  • 08.01.2020 Федеральный закон РФ «О полиции»
  • 08.01.2020 Закон РФ «Об образовании» (273-ФЗ)
  • 08.01.2020 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (.
  • 08.01.2020 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (1.
Ответы юристов
  • 28.12.2020 Москвина Кристина Добрый день, 1) размер задолженности от 50 тыс д.
  • 25.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич Это компетенция судебных приставов в рамках исполнит.
  • 25.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич Возьмите письменный отказ и обращайтесь в суд. Будут.
  • 23.12.2020 Румаков Олег Анатольевич Согласен с предыдущим юристом, а также необходимо уз.
  • 23.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич Нужно обратится в архив за Постановление о выделе уч.
  • 23.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич Подарить Вы сможете, а вот выписать детей нет.
  • 23.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич Типовой договор от какого года? Вообще все хотят вид.
  • 23.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич В статье не указаны конкретные документы, тем более .
  • 23.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич Все права по наследству вступают в силу по истечению.
  • 23.12.2020 Разувакин Дмитрий Евгеньевич В случае, если сосед Вам предъявляет оплату половины.
Читать еще:  Как получить вид на жительство в Испании по оседлости и пенсионерам
Информация
  • Контактная информация
  • Поиск договоров
  • Каталог юристов
  • Адреса юридических компаний России
  • Полезная информация
  • Судебная практика
  • Правила сайта
Документы
  • Образцы договоров
  • Изменения законов на 2020 год
  • Комментарии к документам
  • Прожиточный минимум РФ и регионов
  • Блоги юристов
  • Юридические калькуляторы
  • Индекс Бублика
О разделе «Образцы договоров»

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор на создание (передачу) научно-технической продукции» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор на создание (передачу) научно-технической продукции» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Утвержден Приказом Минсоцзащиты России от 19 марта 1996 г. ¹ 74)

г. Москва “___” ____________ 199 __ г.

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель принимает на себя выполнение и сдачу (передачу) работы по теме: ____________________________ ______________________________________________________________________________________.
(наименование научно-технической продукции)
1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов определяются календарным планом.
1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания к договору _________________________________________________.
(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)
1.4. Срок действия договора с даты подписания по “___” _________________ 199 __ г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ______________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть)*.
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

6. Форс-мажор
Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств (стихийные явления, военные действия и др.).

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик – Министерство социальной защиты населения РФ, 103715, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1, тел.: (095) 220-96-18.
Расчетный (бюджетный) счет ¹ 66120154 в отделении ОПЕРУ Центробанка г. Москвы, МФО 191027.

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Календарный план.
2. Протокол соглашения о договорной цене.
3. Техническое задание, технико-экономическое обоснование.

Заместитель министра ______________________________________
социальной защиты населения Российской (должность)
Федерации ______________________________________
А. Панов (подпись, ф.,и.,о.)

“____” ____________ 199 __ г. “____” ____________ 199 __ г.

Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ

1. Наименование проекта, темы _______________________________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы __________________________________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы ______________________________________________.
4. Цель и назначение разработки ______________________________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты ___________________________________________________.
6. Область применения (сфера использования) __________________________________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов разработки ______________________________________________________________________________.
8. Сметная стоимость разработки _____________________________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования – федеральный бюджет;
9.2. Плательщик – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.
10. Заказчик разработки – Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель разработки, его ведомственная подчиненность
__________________________________________________________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12. Соисполнители _________________________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа “Дети России”;
13.2. Федеральная целевая программа “Дети-инвалиды”.

Исполнитель ____________________________________
(подпись, печать)

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

___________________________________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции)
по договору ¹ _____________ от “_____” _____________________ 199 _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации и от лица Исполнителя _____________________________________________,
(полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _____________________________________ руб. ___________________________________________________________________.
(прописью)
При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии с пп. 3.6 и 4.3 договорная цена уменьшается:
по п. 3.6 на ________________________________________________________________________;
по п. 4.3 на ________________________________________________________________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель ______________________ Заказчик ______________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
по теме _________________________

Договор ¹ _________ от “_____” _________________ 199 _____ г.

Чем заканчивается этап (научно-техническая документация, макеты, экспериментальные образцы и другие результаты работ)

От Исполнителя ____________________ От Заказчика ___________________________

Руководитель разработки Заместитель министра А. М. Панов
________________________________ _______________________________________
(подпись) (подпись)

* В первых двух случаях оплата производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

1.3. Срок сдачи работ по договору « » 2020 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от « » 2020 г. № , являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от « » 2020 г. № , являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от « » 2020 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до « » 2020 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до « » 2020 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с « » 2020 г. по « » 2020 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в « » 2020 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector