Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор постави видеонаблюжения и монтаж оборудования

Договор постави видеонаблюжения и монтаж оборудования

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Договор подряда N ____
на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения

«__» ____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя работы по установке системы видеонаблюдения в помещении Заказчика, расположенном по адресу: ________________, в том числе:

1.1.1. поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, проведение пуско-наладочных работ на объекте в соответствии со сметой (Приложение N ____);

1.1.2. обучение Заказчика методам эксплуатации системы.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Все работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком в течение ________________ рабочих дней с момента получения Подрядчиком предоплаты.

Дата начала выполнения работ: «__» ____________ ____ г.

Дата окончания выполнения работ: «__» ____________ ____ г.

2.2. Срок завершения работ и сдачи результата Заказчику может быть изменен по соглашению Сторон.

2.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. По окончании работ результат сдается Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС — ________________ (________________) рублей, и включает в себя:

— стоимость оборудования системы видеонаблюдения;

— стоимость работ по поставке и монтажу оборудования;

— стоимость пуско-наладочных работ на объекте;

— стоимость обучения Заказчика методам эксплуатации системы.

Стоимость каждого вида работ согласована Сторонами в Смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Договор на монтаж

Здесь пример договоров на монтаж и установке
договор на установку видеонаблюдения
договор на монтаж видеонаблюдения

ДОГОВОР №_____

на проведение работ по монтажу и пуско-наладке технических средств безопасности

г. Москва «____» ___________ 2012 г.

_________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Систем Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Китайцева Игоря Георгиевича действующего на основании Устава и Лицензии МЧС №8-2/01975 от 13.08.2010 г., с другой стороны, совместно именуемы Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работы по монтажу и наладке ____________________, в помещениях Заказчика, по адресу: ____________.

2. Стоимость договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость настоящего Договора, определяется на основании утвержденной сметной документации (Приложение №1) и составляет: ______ (______________) рублей 00 копеек. НДС не облагается (УСН, см. НКРФ часть 2, глава 26.2., статья 346.11., п.2).

2.2. Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон.

2.3. Стороны установили следующий порядок расчетов по настоящему Договору:

— Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости материалов и 50 % стоимости работ по договору на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем.

2.5. Датой осуществления платежа считается дата списания средств с банковского (расчётного) счёта Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору начинаются не позднее 5 рабочих дней с момента поступления авансового платежа (при наличии необходимого оборудования на складах поставщиков) на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение ________ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания условий для проведения монтажа системы безопасности.

3.2. По окончании работ Стороны не позднее 5 рабочих дней обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать Акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба Заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего Акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора;

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по настоящему Договору, а именно: обеспечивает въезд на территорию объекта автотранспорта Исполнителя для доставки оборудования и предоставляет доступ во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования;

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного или хранящегося оборудования в размере стоимости оборудования и работ по его восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии.

5.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.2. Гарантийные обязательства на оборудование несет фирма изготовитель.

5.3. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты (платежа) по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить и потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Исполнитель направляет письменное требование Заказчику. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Заказчик направляет письменное требование Исполнителю. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.6. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение принятых по Договору обязательств (за исключением просрочки в платеже суммы, срок оплаты которой наступил в соответствии с условиями Договора), если невыполнение является следствием таких обстоятельств как пожар, наводнение, землетрясение, тайфун, эпидемии, забастовки, законы и положения, не контролируемые любой стороной. При этом сроки, оговоренные на выполнение обязательств Стороной, подвергшейся форс-мажорным обстоятельствам, будут продлены на период, равный времени, в течение которого эти обстоятельства мешали выполнению договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме в течение 3-х дней известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форс-мажорным обстоятельствам существуют свыше 3-х месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, за вычетом стоимости выполненных работ.

7. Дополнительные условия

7.1. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на договорной основе субподрядные организации. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных организаций.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.2. В течение срока действия настоящего Договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему Договору.

9. Приложения к Договору

9.1. К настоящему Договору прилагается:

— Приложение №1 – Смета.

— Приложение №2 — Лицензия МЧС.

— Приложение №3 — Уведомление о возможности применения УСН.

10. Реквизиты сторон

Читать еще:  Как регулируется оборот алкогольной продукции в РФ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Смарт Систем Сервис»

129347, Москва, Ярославское ш., д. 130,

рс 40702810200000077422 в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк»

Договор на монтаж системы видеонаблюдения

Чтобы заказать монтаж системы видеонаблюдения позвоните, пожалуйста, по телефону , который указан вверху, в шапке сайта. На этой странице вы можете познакомиться с образцом договора, который мы заключаем с нашими заказчиками. Если вам нужно выбрать вариант системы видеонаблюдения и узнать его цену, переходите, пожалуйста, по ссылке: варианты систем видеонаблюдения.

Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Безопасность своими руками» — это лучшее руководство по монтажу систем видеонаблюдения.

Санкт-Петербург «__» ________ 20__ г.

______________________________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующ__ на основании ___________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Видеозащита.ру» в лице генерального директора Пунегова Г.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по изготовлению и монтажу системы видеонаблюдения в помещения на объекте по адресу: ______________________________.
Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать техническому заданию (приложение № 1), согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью договора.
1.2. Цена работ по договору составляет:___________(____________________________________ _____________________________________________________ ______) рублей. НДС не облагается. При изменении цены договора сторонами составляется и согласуется протокол соглашения о договорной цене.

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ.
2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.
2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика.
2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Приступить к работе не позднее «__» ____________ 20__ г.
2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте систему видеонаблюдения, предусмотренную настоящим договором.
2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначением и только в целях данной работы.
2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

3.1 Оплата по настоящему Договору производится с авансовым платежом.
3.2. Аванс в размере __________ (_________________________________________________ ____________________________) руб. оплачивается Заказчиком не позднее «__» ________ 20__ г.
3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.
5.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « __ » _________ 20__ г. (включительно)

6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.

6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.

7.Прочие условия.

7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года.
7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа системы видеонаблюдения, выполняются силами Заказчика.
7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан производить платное техническое обслуживание системы видеонаблюдения по действующим расценкам ООО «Видеозащита.ру».

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством

9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны партнерами.

Договор поставки и монтажа оборудования

Юристы сайта Правовед.ru составят договор поставки и монтажа оборудования в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом договора поставки и монтажа оборудования бесплатно.

Посмотрите пример
документа перед обращением к юристам сайта!

3 Выберите юриста

Выберите юриста, который
предложит самые выгодные
условия, и начните работу!

2 Получите предложения

Заинтересованные юристы
в течение 10-15 минут предложат
вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку

Опишите документ, который вам
нужен. Это бесплатно и займет
не более пяти минут.

  • Соглашение о расторжении договора поставки
  • На поставку продукции (дилерский)
  • Товара на экспорт
  • По прямым хозяйственным связям
  • Продукции для республиканских государственных нужд
  • Продукции производственно-технического назначения
  • Консигнации
  • Товаров при комплексном обеспечении потребителей
  • Товаров по отгрузочным разнарядкам
  • О взаимной поставке продукции и товаров
  • Товаров через посреднические предприятия
  • Товаров народного потребления
  • Поручительства к договору поставки товара
  • Строительного кирпича
  • Автомобильных шин
  • Программно-аппаратного обеспечения согласно спецификации и прием на обслуживание
  • С условием о предоплате за поставляемый товар
  • Огнетушителей и пожарного инвентаря
  • Печатной продукции
  • Нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа
  • Товара в соответствие со спецификацией
  • Расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов
  • Запасных частей для автомобилей
  • Цемента
  • Печатной продукции и компакт-дисков
  • Товара
  • Продуктов питания
  • Железобетонных изделий
  • Офисной техники
  • Лекарственных препаратов и медицинской продукции
  • Нефтепродуктов
  • Купли-продажи и поставки товара
  • Товара отдельными партиями
  • Компьютеров, оргтехники и комплектующих
  • Франшизы и поставки
  • С оплатой после получения товара
  • Строительных материалов железнодорожным транспортом
  • Без права реализации товара третьими лицами, с обычными условиями ответственности
  • С условием о ежемесячных поставках

Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ договор поставки и монтажа оборудования, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор поставки и монтажа оборудования заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру.

Образец договора поставки и монтажа оборудования, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

Читать еще:  Обжалование экспертизы в арбитражном процессе

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 — 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу: .

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон: . Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Читать еще:  Бухгалтерский учет заработной платы в; 2020 году

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Договор на монтаж систем видеонаблюдения, установка контроля доступа (СКУД)

« Век Систем Безопасности» +7(495) 943-78-47

«___» ___________2019 г.

ООО «Век Систем Безопасности», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий на основании приказа ______________________________ , с одной стороны и: _________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства приобрести оборудование и выполнить работы по установке системы контроля доступа согласно Приложению №1 в помещении Заказчика по адресу:

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.

2.1.2. Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта.

2.1.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные.

2.1.4. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.

2.2.1. Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования (В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня).

2.2.2. Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.

2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в необходимые для производства работ помещения.

2.2.4. Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. Общая стоимость оборудования и монтажа системы контроля доступа на объекте составляет: __________________руб. (_____________________________________________), НДС 20% включен в стоимость договора.

3.2. Предоплата по договору производится в размере 100% стоимости оборудования и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________).

3.3 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания Акта № __________ на выполнение работ-услуг и составит:____________ руб. (_______________________________________________рублей).

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае не своевременного поступления денежных средств по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя (п 3.2.), Исполнитель имеет право расторгнуть Договор

в одностороннем порядке и в течение трех банковских дней вернуть, не своевременно поступивший платеж, на расчетный счет Заказчика.

При сохранении договорных отношений между Сторонами участниками настоящего договора, в случае изменения стоимости оборудования и материалов, указанных в настоящем договоре, составляется Дополнительное соглашение с указанием новой стоимости договора и выставлением Заказчику счета по Дополнительному соглашению на соответствующую разницу.

4.2. В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ по фактическим затратам.

4.3. Заказчик дает согласие на замену комплектующих изделий на равноценные или более высокого качества, в зависимости от наличия таких изделий. Гарантии качества распространяются на все заменители. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о планируемой замене.

4.4. В случае задержки срока окончания работ, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИИ.

5.1. Выполненные Исполнителем договорные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности при предоставлении гарантийного обслуживания, за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:

  • несоблюдении инструкции по эксплуатации системы;
  • неуполномоченном перемещении оборудования системы;
  • переделке оборудования системы;
  • деформации оборудования системы;
  • неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к Исполнителю;
  • обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2 Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо на основании действующего Законодательства РФ.

7.2. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке и подписанные его Сторонами являются его неотъемлемой частью.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. АРБИТРАЖ.

В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора стороны примут все необходимые меры, чтобы уладить разногласия путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор на устрановку видеонаблюдения:примеры и образцы

Типовой договор на установку видеонаблюдения: примеры и образцы. Получение лицензии и инструкция по установке оборудования

Наша компания в своей деятельности по сборке охранного оборудования руководствуется договорными отношениями с заказчиками. Мы в обязательном порядке заключаем договор на монтаж модульных систем внутреннего видеонаблюдения с каждым заинтересованным заказчиком, согласно которому и выполняем проектирование и сборку систем видеоконтроля на объектах разной сложности. Сам договор о выполнении работ по установке цифрового видеонаблюдения и системы контроля доступа на заказ обязательно включает в себя цены на монтирование комплектов видеоконтроля. Они напрямую связаны с техническими спецификациями оборудования, фирмой производителем, комплектом поставки. В зависимости от пожеланий заказчика в договор на установку ОПС и комплексного видеонаблюдения с лицензией выдаваемой органами МЧС, могут вноситься изменения, и в нем возможны отражения некоторых аспектов взаимного сотрудничества.

Основой для создания комплекса видеоконтроля является пример типового договора на установку камер видеонаблюдения за зданием, многоквартирным домом или офисом. Он базируется на техническом задании и оформляется сразу после обследования объекта нашими специалистами и уточнения всех деталей комплекта в целом. Типовой контракт на видео слежение регулирует выполнение хода монтажно-строительных работ. В нем указываются срок окончания сборки комплекса видеоконтроля, общая стоимость работ и необходимые юридические нюансы по урегулированию споров и др. В качестве примера мы предлагаем образец договора на монтаж систем видео наблюдения для собственных нужд со своими специалистами.

Наши юристы могут провести консультацию и указать перечень документов для получения лицензии на монтаж систем видеонаблюдения и ее стоимость в соответствующих органах МЧС. У нас Вы можете изучить типовой договор на установку видеонаблюдения. Здесь идет речь о сборке охранно-пожарной сигнализации. Ими будет дан подробный ответ на вопрос: подлежит ли лицензированию установка и монтаж системы видео наблюдения для самых разных объектов? К соглашению должны прилагаться необходимые сертификаты на используемое оборудование и другие документы. Для правильной сборки оборудования нами используется инструкция по установке беспроводного цифрового видео наблюдения с указанием конкретных объектов (это могут здание, территория, подъезд, автомобиль и т.д.).

  • Как долго проходит монтаж и установка видеонаблюдения
  • Наша компания проводит работы в удобные именно для Вас сроки
  • Домофоны с видеонаблюдением
  • Проектирование систем видеонаблюдения

Поделитесь информацией с друзьями

Услуги компании Телеком-Контакт

Отзывы от клиентов компании

В сентябре 2015 года ТСЖ «Таврия» обратилась к «Телеком-Контакт» для заключения договора по обеспечению жилого здания системой СКС, а так же видеонаблюдением в подъезде. Выносим благодарность за оперативное составление проекта и его реализацию. И за обучение сотрудников нашего ТСЖ обращению с видео наблюдением. Ваши сотрудники профессионалы своего дела, и мы можем рекомендовать вашу фирму как достойную и честную.

Компания «Телеком-Контакт» устанавливала видеокамеры на нашей даче. Вынужденная мера — участились случаи мародерства и краж, к сожалению, достаточно распространенных в нашей стране.

Благодарим ООО «Телеком-Контакт» за установку видеонаблюдения в нашем таунхаусе-многосемейке. Решение об установке видеонаблюдения выносилось всеми жильцами и было встречено положительно.

Читайте также:

Типовой договор на установку видеонаблюдения: примеры и образцы. Получение лицензии и инструкция по установке оборудования.

Бесперебойная и эффективная работа структурированной кабельной системы (СКС) зависит, прежде всего, от своевременного технического обслуживания.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector