Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Догово оказания услуг по ремонту мебели форма

О предоставлении населению услуг по «перетяжке» мебели

Данная услуга регулируется Законом РФ от 07.02.1992 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами бытового обслуживания населения в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.097 г. №1025.

Исполнитель в удобном для обозрения месте должен предоставить потребителю информацию о фирменном наименовании, юридическом адресе (предприниматель — о государственной регистрации), о реализуемых услугах, в том числе об указанных Правилах.

При заключении договора на ремонт мебели (в том числе на «перетяжку» мебели) один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю.

Пунктами 4, 20 Правил бытового обслуживания населения в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.97 г. №1025, при заключении договора подряда на выполнение работ предусмотрено указывать сведения о точном наименовании вещи потребителя, с которой производятся работы по «перетяжке», не лишним будет указать сведения о габаритных размерах отдаваемого изделия, так как при его приемке у потребителя могут возникнуть претензии к исполнителю услуги из-за уменьшения размеров мебели после проведенного ремонта.

Если у заказчика имеются и иные, важные для него условия выполнения работы (к общему виду изделия после «перетяжки», к замене настилочных материалов в мягких элементах мебели, к их виду, к расположению декоративных элементов и т.п.) исполнителю необходимо согласовывать с потребителем эскиз изделия, применяемые материалы, фурнитуру, а также сроки исполнения заказа. О согласовании свидетельствует подпись заказчика в договоре, эскизе.

Все изменения в ходе выполнения заказа должны документироватьс я.

В договоре указываются сведения о внесенной заказчиком предоплате. При расчете потребителю выдается кассовый чек либо квитанция формы БО 3 (БО 13).

Необходимо указать сведения о цене вещи потребителя, с которой будут производиться работы по «перетяжке». Цена вещи, передаваемой исполнителю, определяется в договоре или в ином документе, подтверждающем его заключение (п.2 ст.35 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

При небольшом объеме заказа вместо договора может быть оформлена квитанция установленной формы (БО3, БО13), в которой так же должны быть отражены существенные условия договора.

Один экземпляр квитанции передается потребителю.

При передаче результатов работы при обнаружении заказчиком недостатков выполненной работы оформляется акт приемки (или иной документ, удостоверяющий приемку) с описанием в нем выявленных недостатков, как это предусмотрено п.14 Правил.

Сроки гарантии на результат выполненной работы действующими нормативными документами не предусмотрены; предоставление гарантии является правом, но не обязанностью исполнителя услуги.

При отсутствии вышеназванных сведений в договоре, в случае возникновения спора по качеству и полноте выполненных по договору работ, доказать правоту каждой из сторон спора будет затруднительно.

В соответствии со ст.32 Закона, п,13, п.15 Правил потребитель имеет право в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов по выполнению обязательств по данному договору.

В случае неявки потребителя за получением результата выполненной работы, исполнитель вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом причитающихся исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 Гражданского кодекса РФ.

© УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ , 2020

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте
зайти на наш старый сайт

Разработка и продвижение сайта – FMF

Почтовый адрес:
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 100

Канцелярия +7 (861) 255-11-54
прием посетителей пн., вт., ср., чт. с 10.00 до 16.00
ПТ. и предпраздничные дни с 10.00 до 13.00
перерыв с 13.00 до 13.48

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор на ремонт мебели

В договоре указывается дата, имя заказчика. Объект (стул, стол, буфет и так далее). Что именно с мебелью необходимо сделать. Общая стоимость услуг. Сумма, которую передал заказчик для приобретения расходных материалов. Дата окончания работ. Гарантия 3 года.

Особые требования оговариваются в приложении к договору. Там можно указать всё, на что следует обратить особое внимание. Как правило, это особенности отделки. Цвет и отсутствие блеска.

Ремонт мягкой мебели и восстановление корпусной производят мастера разных специальностей. Мягкую – реставрирует обивщик, корпусную – столяр краснодеревщик. Но заказ общий.

Мы работаем по двум видам договоров. Первый типовой для работы с юридическими лицами. Второй наш собственный, разработанный специально для оказания услуг лицам физическими, то есть заказчикам, собственникам мебели. В нём прописаны и особые гарантии и особые условия хранения.

Наличие своего собственного договора говорит о стабильности, длительном сроке существования организации.

Типовой договор необходим, когда ремонт или реставрация осуществляется для организаций, офисов компаний. Сейчас, будь то ООО Реставрация, фабрика ремонт мебели или ИП реставратор, даже частный мастер, обязательно предоставят заказчику типовой договор, скачанный из интернета, в котором указываются реквизиты, цена, сроки, гарантии. В конце текста, как правило, последним абзацем идёт информация о том, что все возникшие споры разрешаются в соответствии с законами нашей Родины.

Мы сторонники того, что бы не решать споры в установленном законодательством порядке, а оказывать качественную услугу.

Договор на реставрацию мебели с физическими лицами

Начнём с того, что физические лица — это живые люди. Заказчик может что-то не указать в момент подписания договора. А потом вспомнить и добавить. Просто передумать. В наш договор с частными лицами всегда можно внести поправки или дополнения.

Практика показывает, что в 5 случаях из 10, приходиться корректировать заказ в процессе реставрации. Оттенок цвета, высота сиденья, мягкость кресла.

Мастерская находиться в шаговой доступности от метро Римская и недалеко от Курской.. Удобный подъезд на машине. Бесплатная парковка. В любой момент можно приехать, посмотреть, как проходит ремонт, увидеть динамику процесса. Возможность есть, но, как правило, нам заказчики полностью доверяют.

Сделать заказ, произвести оценку, или задать вопрос реставратору.

Если речь идёт о стандартных операциях с современной мебелью, нарастить ножки стула, убрать царапины, поменять ткань на стульях, причин для беспокойства нет. Сложнее, когда ремонтируется мебель не стандартная, авторская, старая, антикварная. Для заказчика она представляет особую ценность. Человек привык к её нынешнему виду, со следами времени, патиной, повреждениями. Вмешаться в это сложный эмоциональный мир воспоминаний со своим профессиональным ремонтом значит убить предмет.

Даже при наличии подробного договора, у мастера могут оказаться свои собственные представления о красоте, которые в корне отличаются от идеалов заказчика. Что бы этого не произошло.

В приложении к договору заказчик подробно может сам указать, на что следует обратить особое внимание. Какой срок гарантии хочет получить после ремонта. Каким лаком, политурой, воском, маслом покрыть дерево. Какой толщины заказать стекло для столешницы, установить зеркало, с фацетом или простое. Куда и когда привезти выполненный заказ.

Составляя договор услуг ремонта мягкой мебели, неплохо указать материал, используемый в качестве наполнителя, расположение рисунка, направление ворса. На самом деле хороший обивщик и сам это прекрасно знает, но бывает, что рисунок не соответствует долевой нити, или вообще изнанка ткани смотрится выигрышнее лицевой стороны. Договор на ремонт корпусной мебели для детской, может содержать сведения о лаке, красителях, клее. При покраске корпусной мебели особым пунктом выделить плотность слоя, оттенок цвета, наличие или отсутствие патины. Цвет, оттенок, густота тона. Чем больше написано в приложении к договору, тем выше уверенность в том, что вещь после реставрации получиться именно такой, какой её хочет видеть заказчик.

Читать еще:  Переезд на постоянное место жительства в РФ: ввоз личных вещей и транспортных средств переселенцем

Каждый мастер хочет сделать свою работу хорошо. Чем подробнее будет составлен договор, на оказание услуг по ремонту мебели, тем точнее он будет исполнен.

Ремонт мебели с гарантией

Мастерская предоставляет гарантию на все виды работ не менее 3 лет. Гарантийный срок реставрации антикварной мебели 5 лет. Это не значит, что через 5 лет после нашего ремонта нам не интересно, что происходит с мебелью.

Основной наш вид деятельности – реставрация антикварной мебели. Это занятие предполагает сопровождение предмета на протяжении всей его жизни. Словосочетание срок гарантии здесь вообще не уместно.

Реставрация – наука, основанная на опыте. Применяя какой либо материал, реставратору интересно, как он проявит себя через 5, 10 и далее лет. Насколько правильно была выполнена реставрация, как раз и становиться ясно через 5 лет.

Именно благодаря наблюдениям, (работаем с 1992 года), мы полностью отказались от применения синтетического клея, современного лака, искусственных красителей. У всех современных материалов короткий срок службы они не подходят для ремонта хорошей деревянной, тем более антикварной мебели из дерева.

Синтетические красители быстро выцветают, клей усыхает, перестаёт «держать», а современные лаки желтеют, тускнеют, отслаиваются. Произойдёт это не скоро, лет через 5, в любом случае по истечении срока гарантии. Для современной мебели допустимо, но старинная достойна лучшего. Поэтому, наш срок гарантии на антикварную, раритетную, коллекционную мебель практически не ограничен.

Мы благодарны нашим заказчикам за любую информацию о том, как проявляют себя вещи через много лет после нашего ремонта.

Сдать мебель в ремонт

Объём работ и предварительная цена ремонта определяются по фотографии присланной нам любым удобным способом.

Если предварительная цена устраивает, мастер приезжает на место нахождения предмета, осматривает его, определяет размер «бедствия», уточняет пожелания. Проанализировав все обстоятельства, называет точную стоимость восстановления. Заключается договор. Форма оплаты любая, удобная для заказчика. После осмотра и оценки мы сразу сможем заключить договор и забрать предмет в работу.

Объём и степень разрушения определяет цену ремонта мебели. К недорогим ремонтам относятся перетяжка стульев, склейка, устранение мелких царапин и локальных потёртостей лака. Ремонт мебельных замков, изготовление ключей, замена стёкол и зеркал. Профессиональное восстановление всей лакированной поверхности, обновление лака, восстановление цвета – ремонт средней сложности. К сложным видам восстановительных работ относятся операции, устраняющие повреждения массива дерева, возникшие в результате разрушения конструкций стульев, шкафов, комодов, буфетов, диванов. Ремонты особой сложности – восстановление маркетри, резьбы, инкрустаций. Реставрация мягкой антикварной мебели, перетяжка пружин. Особые виды обивки, капитоне, каретная стяжка, обтяжка кожей – наиболее сложные виды обойных работ.

Ремонт мебели из дерева

Особенности ремонта деревянной мебели диктуются требованиями технологии восстановления самого дерева. Не зависимо, мебель современная или антикварная, дерево восстанавливается одинаковыми, веками отработанными приёмами. Чаще всего оно разрушается в узлах соединения, на плоскостях, в резьбе. Отделка, лак, стиль, декор у старинной и современной мебели разные, но правила ремонта конструкции едины.

Мы, по старинке, используем столярный мездровый и костный клей. Столярный клей на основе поливинилацетатной эмульсии «Момент Столяр» тоже не плохие, но они имеют срок годности, портятся от хранения на морозе, к тому же могут оказаться не надлежащего качества.

Металлический крепёж, саморезы по дереву применять категорически нельзя, так как при расшатывании конструкции это вызовет ещё большее разрушение древесины. Ржавеющие гвозди окрашивают древесину вокруг себя в черный цвет. Особенно дуб и красное дерево, берёзу, в том числе карельскую, тополь, клён.

Договор оказания услуг по ремонту мебели

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по ремонту мебели

«____» ______________ 2014 г.

________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ______, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», , Анатолия Александровича действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту мебели Заказчика.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 30000 рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение 5 банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. Заказчик перечисляет оплату на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет 5 дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю.

4.2. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.3. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение 3х месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на перетяжку мебели, реставрацию, ремонт: образец

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели составляется в обязательном порядке, так это позволит исключить недопонимания между заказчиком и мастером или фирмой. Это обязательный документ при условии, что заказчик юридическое лицо, так как оплата будет происходить по перечислению, а не наличными. И рекомендованный, если заказчик — физическое лицо.

Договор на перетяжку мебели, ее реставрацию или ремонт должен включать в 10 обязательных пунктов, как предмет договора, права и обязанности сторон, сроки выполнения заказа по ремонту или реставрации, ответственность сторон, разрешение споров, личные данные заказчика и исполнителя, подписи сторон.

Начинается договор с шапки, в которой указываются ФИО исполнителя и заказчика, а так же основные понятия документа.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

  • 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;
  • 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;
  • 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;
  • 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;
  • 2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;
  • 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

  • 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;
  • 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;
  • 2.3. Исполнитель имеет право:
  • 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
  • 2.4. Заказчик имеет право:
  • 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. Порядок расчетов и стоимость работ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

Читать еще:  Полис ОМС для иностранных граждан

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик и исполнитель обязательно указывают в договоре на реставрацию или ремонт мебели следующие данные:

  • Юр. адрес:
  • Почтовый адрес:
  • ИНН:
  • КПП:
  • Банк:
  • Рас./счёт:
  • Корр./счёт:БИК:

10. Подписи сторон

Заказчик и исполнитель в обязательном порядке подписывают договор на ремонт мебели, поставив дату заключения соглашения и подпись, как в паспорте. Для этого используется ручка с синими чернилами.

Скачать образец и бланк

Чтобы заключить соглашение, необходимо скачать бланк договора на оказание услуг по ремонту, реставрации и перетяжки мебели, распечатать и заполнить, как заказчику, так и исполнителю. Подписи и дата заключения сделки указываются обязательно. Печать юридического лица, так же необходимо поставить внизу документа.

Договор — образцы, бланки, примерные формы договоров

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования

Договоры купли-продажи автомобилей

Различные договоры купли-продажи

Договоры купли-продажи ценных бумаг (акций, долей в уставном капитале обществ)

Договоры купли-продажи земельных участков

Договоры купли-продажи недвижимого имущества

Договоры купли-продажи жилых помещений

Договоры купли-продажи предприятия

Договоры поставки товаров

Договоры поставки на условиях Инкотермс 2010

Договоры поставки продовольственных товаров

Различные договоры поставки

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд

Договоры мены товаров (предметов)

Договоры мены недвижимого имущества

Договоры мены ценных бумаг (векселей, акций) и долей

Договоры дарения земельного участка

Договоры дарения недвижимого имущества

Договоры дарения доли в уставном капитале

Различные договоры дарения

Рента и пожизненное содержание с иждивением

Договоры постоянной ренты

Договоры пожизненной ренты

Договоры пожизненного содержания с иждивением

Договоры аренды недвижимости

Договоры аренды зданий и сооружений

Договоры аренды предприятий, имущественных комплексов

Договоры аренды земельных участков

Договоры аренды транспортных средств

Договоры аренды оборудования и техники

Договоры финансовой аренды (лизинга)

Договоры субаренды помещений, имущества, транспортных средств

Различные договоры аренды

Наем жилого помещения

Договоры найма жилого помещения (квартиры, комнаты)

Договоры социального найма, поднайма

Договор безвозмездного пользования

Договоры безвозмездного пользования земельным участком

Договоры безвозмездного пользования жилым помещением

Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением

Различные договоры безвозмездного пользования

Договоры строительного подряда

Договоры бытового подряда

Договоры подряда для государственных или муниципальных нужд

Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договоры подряда с временным творческим коллективом

Различные договоры подряда

Договоры, контракты на выполнение НИОКР

Возмездное оказание услуг

Договоры возмездного оказания услуг

Договоры предоставления услуг в области рекламы

Договоры предоставления аудиторских услуг

Договоры предоставления услуг в области медицины

Договоры предоставления услуг в области связи (телефонной, Интернет)

Договоры предоставления услуг на рынке ценных бумаг

Договоры предоставления услуг по продаже (покупке) недвижимости

Договоры предоставления коммунальных услуг

Договоры предоставления услуг по подбору персонала и трудоустройству

Договоры предоставления услуг в области обучения

Договоры предоставления услуг перевода

Договоры предоставления охранных услуг

Договоры предоставления услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг по уборке помещений

Договоры предоставления транспортных услуг

Договоры предоставления услуг по хранению

Договоры реализации туристского продукта, предоставления туристических, гостиничных услуг

Договоры предоставления услуг (выполнение работ), связанных со строительством (ремонтом)

Договоры предоставления информационных услуг

Различные договоры оказания услуг

Договоры перевозки автомобильным транспортом

Договоры перевозки водными видами транспорта

Различные договоры перевозки

Договоры транспортной экспедиции

Договоры беспроцентного займа

Договоры займа между резидентом и нерезидентом

Договоры займа с обеспечением

Договоры о предоставлении кредитной линии

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)

Договоры банковского вклада

Договоры срочного банковского вклада

Договоры банковского вклада до востребования

Договоры целевого вклада

Договоры банковского счета

Специальные виды договоров хранения

Различные договоры хранения

Договоры имущественного страхования

Договоры личного страхования

Договоры страхования ответственности

Договоры страхования предпринимательского риска

Договоры ипотечного и титульного страхования

Договоры медицинского и пенсионного страхования

Различные договоры поручения

Различные договоры комиссии

Различные агентские договоры

Доверительное управление имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Различные договоры доверительного управления

Договоры коммерческой концессии

Договоры простого товарищества

Различные виды договора о совместной деятельности

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Договоры авторского заказа

Договоры об отчуждении исключительного права

Договор об отчуждении патента

Договор уступки права требования

Договор об осуществлении патентного поиска

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Подборка подготовлена экспертами компании «Гарант»

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Как самостоятельно составить договор на оказание услуг? Даю рекомендации и образец.

Как не будучи юристом, самостоятельно составить договор на выполнение услуг?

Составление договора на оказание услуг вполне посильная задача.
Образец перед глазами поможет вам достаточно быстро с этим справиться. При этом, правильно составленный документ, способен сберечь в будущем, массу ваших нервных клеток.

По сути, стоит один раз разработать под себя шаблон. И все! Ваши тылы будут прикрыты.

Потому что, как бы ответственно и старательно, вы не относились к своей работе. Рано или поздно, а скорее рано. Вы столкнетесь с ситуацией, когда после устного согласования с Заказчиком, и выполнения своей работы, услышите то, что от вас ждали несколько иной результат.

В конце статьи, я дам образец договора на оказание услуг, который вы сможете скачать и адаптировать под себя.

А пока, поделюсь небольшими фишечками и ньюансами, которые позволят вам самостоятельно составить правильный договор.

В договоре на оказание услуг краткость-сестра разногласий, а не таланта

В первом разделе договора на оказание услуг прописывается Предмет договора. Именно здесь, указывается ЧТО вы беретесь сделать для Заказчика.

Четко и ясно определите перечень своих работ по Договору на оказание услуг!

Почему важно не подходить к этому формально? Смотрим на примере:

Исполнитель взялся за фиксированную цену, оказывать клиенту на постоянной основе услуги по уборке дома.

Сотрудничество продлилось недолго и закончилось взаимной обидой.

Оказалось, что заказчик думал, что в оговоренную стоимость входит мытье окон, натирание зеркальных элементов потолка, уборка полов с отодвиганием мебели (получается, расширенный пакет услуг). Ну просто потому, что именно так, он работал с кем-то до сих пор.

А Исполнитель, соглашаясь, устно называл Заказчику какие работы обычно входят в стандартный набор услуг (назовем его базовый пакет) и полагал, что Заказчик его услышал и понял.

При таком раскладе, слова Заказчика, да и свои тоже, через время вы не докажите никогда!

Что имеем на выходе? Конфликт и потерю клиента. Либо уступку Заказчику, в ущерб своим интересам.

Кто виноват? Однозначно, сам Исполнитель.

Где допущена ошибка? Как видим, в бумагах. А точнее, в их отсутствии. Хотя и краткий, формально составленный договор тоже никогда не закроет ваши тылы.

Посидите вечер над своим договором. Распишите его «под себя». Указанные нюансы и подробности не только покажут вашу опытность, но и добавят вам профессионализма.

Надо знать!

В случае, когда перечень того, что является предметом договора очень большой, не нужно под это отводить пару первых страниц. Можно в предмет договора на выполнение услуг написать наименование ваших работ общими фразами.

А уже подробный перечень услуг вынести на отдельные листы, которые прикладывают в конце документа, как обязательное Приложение к договору.

Приложения к договору нумеруются и заверяются подписью и печатью (при наличии печати).

Что лучше: больше прав или меньше обязанностей?

Следующая, важная часть договора это раздел — Права и обязанности сторон.

Эта часть договора условно состоит из двух частей:

  • Права и обязанности Исполнителя
  • Права и обязанности Заказчика

Кроме стандартных условий, прописанных в шаблоне, я обязательно советую добавить пункты, в которых учтена специфика ваших услуг. Потому что, как раз тут, вы имеете прекрасную возможность, прописать свою и заказчика зону ответственности.

Что это даст? Прежде всего, гарантию того, что с вас не потребуют большего.

Дополнительные работы к Договору на оказание услуг

Возможные, дополнительные работы (уборка, мелкий ремонт, вывоз мусора и пр.) обговаривать и расписывать нужно всегда заранее.

Установщики окон, порой сталкиваются с обидами со стороны Заказчика, если отказываются вывезти старые рамы и мусор. Естественно, если в договоре прописано, что вывоз рам и мусора это дополнительно оплачиваемая услуга. Какие вопросы?

Оплачено-сделано. Не оплачено-без обид!

Четко разделите в договоре на оказание услуг зону своей и Заказчика ответственности! Потом еще не раз, похвалите себя умного и предусмотрительного за тактически верный шаг.

Например, для тех же установщиков и отделочников, принципиальными моментами в этом разделе могут быть:

  • Производится ли уборка и вывоз мусора силами Исполнителя? Если, да, то в каких пределах? (Уборка же возможна и в пределах рабочего места, и в пределах этажа квартиры.) Все дополнительные работы по данному заказу, не указанные в Предмете договора, обязательно согласуются и указываются в Приложении №1,2,3 и так далее.
  • Обязательное наличии у места производства работ, действующей точки электрического питания 220В или 360В, точки водо раздачи и пр. (Не у всех же Исполнителей имеется инструмент на аккумуляторах или переноска длинной 50м. При этом, в новостройке, вполне можете столкнуться с тем, что сроки жмут, от вас требуют выполнение своих обязательств, а электричество еще не развели) и т.д.

На самом деле, я большой сторонник, не раздувая особо права, расписывать взаимные обязательства максимально подробно. Надо сказать, что практика, вполне доказывает состоятельность этого подхода.

Лучше «договориться обо всем на берегу». Грамотно и старательно выполнить свою работу. Тогда вас будут передавать по сарафанному радио (а это лучшая, эффективная и бесплатная реклама). Потому что вы деловой человек! С вами приятно иметь дело.

Ведь в сфере услуг, часто, решает совсем не цена, а комфорт и качество.

По услуге и цена, по деньгам работа!

Раздел Стоимость работ и порядок расчетов, также ключевой момент, при составлении договора на оказание услуг. Здесь фиксируется порядок оплаты, цена и общая стоимость работ.

В случае, когда обозначить сразу итоговую стоимость договора не получается (например, до выполнения работ по диагностике, сложно определить масштаб и общую стоимость предстоящего ремонта), делается ссылка на Прейскурант, являющийся обязательным приложением к данному договору.

Читать еще:  Прописка через МФЦ: особенности регистрации по месту жительства в Москве

Условия оплаты прописываются точные и ясный. Никаких возможностей для двойного толкования тут быть не должно.

Кроме того, далеко не всегда, оплата производится на условии 100% предоплаты.

Достаточно часто оплата, за оказанные услуги, дробится по этапам выполнения работ. В таком случае, выделяют:

  • Предоплату
  • Промежуточные этапы оплаты (второй, третий и т.д.)
  • Окончательный расчет

Непременно указывается способ оплаты: наличный/безналичный. Если деньги платят безналично, то укажите, что считать фактом оплаты: списание со счета Заказчика или зачисление на счет Исполнителя.

Ничто так не укрепляет сотрудничество, как платежная дисциплина Заказчика!

Был в моей практике такой случай, когда звонит Заказчик и говорит: «Деньги перевел, вот платежка. Работаем!»

Деньги эти ждали две недели. Да. Да. Есть такая практика у некоторых Заков морозить оплату. Выгадывая время, прокручивая деньги.

Фактически, набрать платежку ничто не мешает, даже с пустым расчетным счетом. Если вы видите платежное поручение с отметкой банка, что платеж проведен, тогда да. Оплата вам отправлена. Но встречались мне и копии платежных поручений, где фотошопом наложили отметку банка.

Поэтому, указываем оплатой, факт зачисления, а не факт списания. Все-таки, что не говори, но, если вы сами не защитите свои интересы, их не защитит никто!

Покажи мне свой план- и я скажу кто ты!

Если, в предыдущих разделах Договора на оказание услуг, мы отвечаем на вопросы что? Почем? И на каких условиях?

То в разделе Порядок оказания услуг и выполнения работ мы указываете КАК собираемся действовать.

Надо сказать, что этот пункт в Договоре на оказание услуг, имеет смысл составлять совсем не для каждой услуги. Но, если ваша работа состоит из нескольких этапов, если вы заключаете договор на длительный срок, то тут как раз самое место прописать последовательность своих действий.

Почему Вам выгоднее составить ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, чем схожий с ним ДОГОВОР ПОДРЯДА?

Если сказать просто, то по Договору подряда в конце должен быть получен какой-то материальный результат, что-то новое (к примеру, установка кондиционера).

Договор на выполнение услуг предполагает иное действие: вы что-то сделали, но принципиально, в материальном смысле, ничего нового не создали (к примеру, услуги сиделки, уборщицы).

Но если мы посмотрим на ремонтные работы. Ремонт авто-услуга? Услуга.

А если жестянщику привезли ржавое корыто со стоимостью металлолома, а забрали отполированную, свежевыкрашенную ласточку на ходу?

А если возьмем работу веб-мастера.

Услуги? Кажется, что да.

Но если мы имеем в начале пустую оболочку сайта, которая стоит три копейки, а благодаря работе человека, сайт превращается в серьезный, работающий ресурс. В этом случае это подряд или услуга?

На самом деле, сейчас даже суды не имеют единого мнения на этот счет. В наше время появилось большое количество видов деятельности, которые при желании, можно подогнать и под услуги, и под подряд.

Тем не менее, для Исполнителя выгоднее заключить Договор на оказание услуг, чем подряда.

Потому, что Договор подряда регулируется более жесткими рамками Гражданского кодекса. Интересы Заказчика, в данном случае, получаются более защищенными, чем Исполнителя.

К примеру, по Договору подряда прекратить сотрудничество в одностороннем порядке вы практически не сможете.

Составление Договора на оказание услуг регулируется более лояльным к Исполнителю «Законом о защите прав потребителей». Но тут надо помнить, что если по Договору подряда вы можете привлекать в процессе других людей, то по Договору на оказание услуг обязаны выполнить работы лично.

Кроме того, временные рамки в Договоре подряда указываются четко: имеют начало и конец.

При составлении Договора на оказание услуг жесткие сроки можно не прописывать.

Когда составление договора на оказание услуг можно избежать?

Если вы ИП и оказываете бытовые услуги населению (ремонт зонтов, сумок, обуви, одежды, услуги парикмахерской или услуги фото салона и т.д.), то применение бланков строгой отчетности, к которым относятся и номерные квитанции, заменяет необходимость составления договора на оказание услуг.

В квитанции фиксируются все ключевые моменты заказа: наименование услуги, цена, количество, срок исполнения. Квитанция также подтверждает факт частичной или полной оплаты.

По само занятым гражданам, участвующим в 10-летнем эксперименте начиная с 2019 года, планируется также разрешить им выдавать квитанции, наравне с предпринимателями.

Простота заполнения квитанции, это ее безусловное, преимущество.

Но если вашими клиентами будут, в том числе, и предприятия, или ваша деятельность попадает под действие отраслевых стандартов, технических норм, или стоимость ваших услуг больше 10-ти тысяч рублей. В таких случаях, составлять договор на оказание услуг надо обязательно.

Как видите, самостоятельно составить простой Договор на оказание услуг в принципе, возможно.

Образец Договора на оказание услуг можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/i/qrPAqV5VhztzmQ

Скачать бланк Договора на выполнение работ и оказание услуг можно по ссылке: https://yadi.sk/i/vAWDMK0WZiuwnA

Если договорная сумма оплаты значительная, то будет благоразумнее поручить защитить свои интересы в документе профессиональному юристу со специализацией на корпоративном праве. Все это можно сделать в качестве разовой услуги. Контакты на баннере ниже.

Читайте следующие статьи автора:

Договор на оказание услуг по перетяжке мягкой мебели.

Оказания бытовых услуг по перетяжке мягкой мебели

г. Ростов-на-Дону «___» _____________ 201__ г.

_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Шурховецкий Игорь Валентинович действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 315619600028441, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по перетяжке (замене обивки) мягкой мебели,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно предварительной договоренности. По условиям настоящего Договора и согласованному графику выполнения работ, а Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять результат работ.
1.2. Выполнение Работ по обивке осуществляется «Исполнителем» на дому у заказчика, с использованием собственных расходных материалов. Пошив новых чехлов производится на оборудовании и территории Исполнителя, с использованием собственных расходных материалов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика

2.1.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы лично, или обеспечить присутствие своего представителя, имеющего при себе Доверенность, подписанную Заказчиком, согласно графику выполнения работ настоящего Договора.
2.1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.3. В случае возникновения дополнительных работ и затрат, не учтённых сметой на выполняемые работы, расходы, возникшие по желанию Заказчика, подписать с Подрядчиком дополнение к данному Договору, учитывающее дополнительные затраты и продление срока исполнения работ по Договору.
2.1.4 Заказчик обязан выбрать артикул и цвет обивочного материала, и несет полную ответственность за свой выбор.

2.2. Права Заказчика:

2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3. Обязанности Исполнителя.

2.3.1. В установленные сроки выполнить ремонт изделия, с соответствующим качеством, и передать его Заказчику.
2.3.2. Безвозмездно и в кротчайшие сроки исправить все выявленные недостатки.
2.3.3. Своими силами и средствами выполнить работы, не передовая их третьим лицам.
2.3.4 При обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству и прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок. Немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ.
.
2.4.Права Исполнителя

2.4.1. В случае невыполнения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить работы для согласования с Заказчиком возможности дальнейшего выполнения ремонтных работ.
2.4.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ, и предъявить их Заказчику.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течении 27 рабочих дней, со дня подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ.
4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
4.3. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Общая стоимость работ составляет: __________________ рублей, (________________________________________________________ тысяч рублей РФ.)
Утверждённые Договором расценки на выполнение работ изменению в одностороннем порядке не подлежат.
5.2. Авансируемая сумма от общей стоимости Договора составляет -__________ рублей РФ ( _________________________________________________ рублей РФ).
5.3 Окончательный расчет в размере _____________ рублей РФ (__________________________________________________ рублей) оплачивается Заказчиком по завершении работ, после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.4. Стоимость работ, указанная в настоящем Договоре изменению не подлежит.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение работ.
6.3. В случае нарушения пунктов Договора Заказчиком, повлекших за собой неисполнения условий Договора Исполнителю выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
6.4. В случае задержки исполнения работ Заказчику Исполнителем выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев и исчисляется с момента полной оплаты заказа и подписания акта приема-сдачи Заказчиком.
7.2. Срок для устранения недостатков в период гарантийного срока составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня поступления в адрес Исполнителя заявки от Заказчика.
7.3. Самостоятельное внесение Заказчиком изменений, естественный износ и дефекты, вызванные механическим, химическим, термическим воздействием или вследствие контакта с какими либо жидкостями гарантией не обеспечиваются.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием природных явлений, действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), за которые стороны, не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:
9.2.1. По письменному соглашению сторон.
9.2.2. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
9.2.3. В случаях нарушения Заказчиком или Подрядчиком условий настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорных вопросов все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Обивочный материал:__________________________________________________
Заказчик несет полную ответственность за цвет и качество выбранного им материала. При совпадении материала с заявленным в настоящем Договоре претензии к расцветке и качеству не принимаются.

Шурховецкий И.В. ___________________________________
ИНН 616 511528210
ОГРНИП 315619600028441 _________________________________________
8-(863) 241-05-33
Г.Ростов-на-Дону _________________________________________

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector