Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор подряда на пошив спецодежды

Договор на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала государственного учереждения

ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала

Государственное учреждение _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок, что отражено в протоколе от _________________ 20__ г. № _____ заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять услуги по пошиву спецодежды для персонала для нужд ГУ ___________________________________ (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.

Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, определены в Спецификации (приложение № 1).

1.2 За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.3 Срок оказания услуг по пошиву спецодежды с момента подписания договора в течение 20 календарных дней, а в части расчетов – до полного их завершения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

2.1.2. Подписывать своевременно Акты об оказании услуг Исполнителем.

2.1.3. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Оказать Заказчику в полном объеме услуги, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.3. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Получать от Исполнителя услуги, определенные п. 1.1. Договора.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

2.4.2. По письменному уведомлению по согласованию с Заказчиком, производить перенос сроков оказания услуг.

3. Цена договора и порядок взаиморасчетов

3.1. Вознаграждение Исполнителя составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС в размере _______ (___________) рублей и является твердой на весь период действия настоящего Договора.

3.2. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем изменить общую стоимость услуг по настоящему Договору, установленную в пункте 2.1. настоящего Договора пропорционально объему указанных услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

3.3. Оплата производится в безналичной форме, в течение 20 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, представленных Исполнителем, по факту оказания услуги.

Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику. Акт об оказании услуг составляется и подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

3.4. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1. Договора, на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Источник финансирования: внебюджетные средства.

4. Ответственность сторон. порядок разрешения споров

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договора, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

4.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются в Арбитражный суд ____________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия договора

5.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

5.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

5.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

6. Внесение изменений и/или дополнений в договор

6.1. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

7. Срок действия и порядок расторжения договора.

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.3. Настоящий Договор расторгается на основании:

7.3.1. Письменного соглашения Сторон;

7.3.2. Вынесенного в установленном порядке решения судебного органа по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение обязательств по Договору являются результатом действия непреодолимой силы.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

Договор на пошив костюма

Тип документа: Договор бытового подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 16,3 кб

Даже такая простая операция, как пошив костюма, учитывая стоимость материала и работ, нуждается в письменном подтверждении намерений двух субъектов Договора – Подрядчика и Заказчика.

В отношении договора

Согласно этому Договору, Подрядчик обязуется произвести пошив изделия, а Заказчик принять и оплатить эту работу. Материал предоставляет Заказчик.

В отношении прав и обязанностей

Соответственно подписанному Договору Подрядчик:

  • получив материал, обязан его сохранить и использовать по назначению;
  • в случае некачественного материала или необходимости повышения ранее установленной цены из-за дополнительных затрат должен предупредить Заказчика
  • предоставить Заказчику достоверную информацию о предстоящей работе и возможных изменениях в договоре;
  • не начинать работу, если Заказчик не выполняет свои обязательства;
  • если Исполнитель сам допустил порчу материала, то должен исправить свои ошибки или возместить Заказчику убытки.

Со своей стороны Заказчик имеет право и обязуется:

  • проверять ход выполнения заказа и качество работы в любое время;
  • предъявить претензии Исполнителю в случае обнаружения недостатков.

Это не полный перечень прав и обязанностей, которые зависят от множества факторов, в т.ч. от мастерства Исполнителя, придирчивости и требовательности Заказчика.

Разное

Договор предусматривает возможности взаимных претензий обеими сторонами договора, отказа от выполнения заказа или принятия его. Но в любом случае все споры и разногласия, возникающие между ними, решаются на переговорах или по закону. А возможные дополнения – только в письменном виде.

Бланк договора на пошив костюма

Образец договора на пошив костюма (заполненный бланк)

Скачать Договор на пошив костюма

ДОГОВОР ПОДРЯДА на пошив костюма №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в срок дней со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в .

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона — заказчик

1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: .

1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.

1.7. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

  • после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
  • предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала;
  • своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
  • в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении дней срока со дня отправления извещения;
  • в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала;
  • предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

2.2. Подрядчик вправе:

  • не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
  • удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
  • в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы;
  • при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.3. Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

2.4. Заказчик обязуется:

  • предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
  • принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
  • известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
  • предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.

3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы. Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
  • назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе;
  • поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;
  • потребовать уменьшения вознаграждения за работу.
Читать еще:  Как быть, если УК принимает оплату только налом

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре. При этом заказчик вправе по своему усмотрению:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
  • соразмерного уменьшения цены;
  • соразмерного устранения недостатков работы;
  • возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.
4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.

4.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.

5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.

ДО­ГО­ВОР
ПОД­РЯ­ДА на по­шив уни­фор­мы (ра­бо­та вы­пол­ня­ет­ся иж­ди­ве­ни­ем за­каз­чи­ка)

да­та и мес­то под­пи­са­ния

___ (на­име­но­ва­ние или ФИО) ___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем За­каз­чик, в ли­це ___ (долж­ность, ФИО) ___, дей­ству­юще­го на ос­но­ва­нии ___ (Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та) ___, с од­ной сто­ро­ны, и ___ (на­име­но­ва­ние или ФИО) ___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем Под­ряд­чик, в ли­це ___ (долж­ность, ФИО) ___, дей­ству­юще­го на ос­но­ва­нии ___ (Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та) ___, с дру­гой сто­ро­ны, сов­мест­но име­ну­емые Сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий До­го­вор о ни­жес­ле­ду­ющем.

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Под­ряд­чик обя­зу­ет­ся по за­да­нию За­каз­чи­ка вы­пол­нить ра­бо­ту по по­ши­ву уни­фор­мы для _____________ (ука­зать вид де­ятель­нос­ти За­каз­чи­ка) и пе­ре­дать ре­зуль­тат За­каз­чи­ку, а За­каз­чик обя­зу­ет­ся при­нять ре­зуль­тат ра­бо­ты и оп­ла­тить его.

1.2. Ка­чест­вен­ные ха­рак­те­рис­ти­ки уни­фор­мы, вид и ко­ли­чест­во из­де­лий, по­же­ла­ния За­каз­чи­ка к ди­зай­ну уни­фор­мы, а так­же пред­по­ла­га­емые сро­ки вы­пол­не­ния ра­бо­ты ука­за­ны в за­да­нии За­каз­чи­ка (При­ло­же­ние N __).

1.3. Для по­ши­ва уни­фор­мы Под­ряд­чик ис­поль­зу­ет собс­твен­ное обо­ру­до­ва­ние. За­каз­чи­ком пре­дос­тав­ля­ют­ся сле­ду­ющие ма­те­ри­алы: ________________ (ткань, фур­ни­ту­ра).

2. ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН

2.1. Под­ряд­чик обя­зу­ет­ся:

2.1.1. Не позд­нее ______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка за­да­ния на из­го­тов­ле­ние уни­фор­мы под­го­то­вить эс­ки­зы женс­кой и мужс­кой уни­фор­мы и нап­ра­вить эс­ки­зы на ут­верж­де­ние За­каз­чи­ку. Ут­верж­ден­ный (под­пи­сан­ный) За­каз­чи­ком эс­киз уни­фор­мы ста­но­вит­ся не­отъ­ем­ле­мой частью нас­то­яще­го До­го­во­ра.

2.1.2. Не позд­нее ______ с мо­мен­та сог­ла­со­ва­ния Сто­ро­на­ми эс­ки­зов уни­фор­мы предс­та­вить За­каз­чи­ку рас­чет тре­бу­емо­го ко­ли­чест­ва ма­те­ри­алов, не­об­хо­ди­мых для по­ши­ва уни­фор­мы.

2.1.3. Не позд­нее ______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ма­те­ри­алов, ука­зан­ных в п. 1.3 нас­то­яще­го До­го­во­ра, прис­ту­пить к вы­пол­не­нию ра­бо­ты и за­вер­шить ра­бо­ту не позд­нее _______ с мо­мен­та ее на­ча­ла.

2.1.4. По окон­ча­нии ра­бот уве­до­мить За­каз­чи­ка о го­тов­нос­ти ре­зуль­та­та ра­бот к при­ем­ке, сог­ла­со­вать да­ту при­ема-пе­ре­да­чи ре­зуль­та­тов ра­бот, под­го­то­вить к этой да­те ори­ги­на­лы сле­ду­ющих до­ку­мен­тов: ак­та вы­пол­нен­ных ра­бот, сче­та, сче­та-фак­ту­ры, от­че­та об ис­поль­зо­ва­нии пе­ре­дан­ных За­каз­чи­ком ма­те­ри­алов.

2.1.5. В день, сог­ла­со­ван­ный Сто­ро­на­ми для при­ема-пе­ре­да­чи уни­фор­мы, пе­ре­дать уни­фор­му по ак­ту вы­пол­нен­ных ра­бот , а так­же пе­ре­дать до­ку­мен­ты, ука­зан­ные в п. 2.1.4 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

2.1.5.1. В слу­чае ес­ли у За­каз­чи­ка име­ют­ся пре­тен­зии к ка­чест­ву ре­зуль­та­та ра­бот, сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком сро­ки и по­ря­док уст­ра­не­ния вы­яв­лен­ных не­дос­тат­ков.

2.2. За­каз­чик обя­зу­ет­ся:

2.2.1. Не позд­нее ______ с мо­мен­та под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми нас­то­яще­го До­го­во­ра нап­ра­вить Под­ряд­чи­ку за­да­ние За­каз­чи­ка.

2.2.2. Не позд­нее ______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от Под­ряд­чи­ка эс­ки­зов женс­кой и мужс­кой уни­фор­мы нап­ра­вить Под­ряд­чи­ку:
а) сог­ла­сие с раз­ра­бо­тан­ны­ми эс­ки­за­ми;
б) воз­ра­же­ния по су­щест­ву.

2.2.3. Не позд­нее ______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от Под­ряд­чи­ка рас­че­та тре­бу­емо­го ко­ли­чест­ва ма­те­ри­алов, не­об­хо­ди­мых для из­го­тов­ле­ния уни­фор­мы, пос­та­вить Под­ряд­чи­ку сво­ими си­ла­ми ма­те­ри­алы по ад­ре­су: _____________ и пе­ре­дать по нак­лад­ной ТОРГ-12.

2.2.4. По по­лу­че­нии от Под­ряд­чи­ка уве­дом­ле­ния о го­тов­нос­ти про­дук­ции к при­ему-пе­ре­да­че сог­ла­со­вать да­ту, при­нять ре­зуль­тат ра­бот не позд­нее сог­ла­со­ван­ной да­ты.

2.2.5. Оп­ла­тить вы­пол­нен­ную ра­бо­ту в со­от­ветс­твии с ус­ло­ви­ями нас­то­яще­го До­го­во­ра.

3. СТО­ИМОСТЬ РА­БОТ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ЧЕ­ТОВ

3.1. Сто­имость ра­бот, под­ле­жа­щих вы­пол­не­нию по нас­то­яще­му До­го­во­ру, сос­тав­ля­ет _____ (__________) руб­лей, вклю­чая НДС 18%.

3.2. За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить ра­бо­ту Под­ряд­чи­ка в те­че­ние ___ (_____) бан­ковс­ких дней с мо­мен­та по­лу­че­ния от Под­ряд­чи­ка ори­ги­на­лов до­ку­мен­тов, пре­дус­мот­рен­ных п. 2.1.4 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

3.3. За­каз­чик оп­ла­чи­ва­ет ра­бо­ту Под­ряд­чи­ка пу­тем пе­ре­чис­ле­ния де­неж­ных средств на рас­чет­ный счет Под­ряд­чи­ка.

3.4. Обя­за­тель­ство За­каз­чи­ка по оп­ла­те вы­пол­нен­ных ра­бот счи­та­ет­ся ис­пол­нен­ным над­ле­жа­щим об­ра­зом с мо­мен­та спи­са­ния со­от­ветс­тву­ющих де­неж­ных средств с рас­чет­но­го сче­та За­каз­чи­ка.

4. ПО­РЯ­ДОК СДА­ЧИ-ПРИ­ЕМ­КИ РА­БОТ

4.1. За­каз­чик обя­зан с учас­ти­ем Под­ряд­чи­ка ос­мот­реть и при­нять из­го­тов­лен­ную уни­фор­му по ак­ту вы­пол­нен­ных ра­бот, а при об­на­ру­же­нии отс­туп­ле­ний от за­да­ния За­каз­чи­ка и/или сог­ла­со­ван­но­го Сто­ро­на­ми эс­ки­за, ухуд­ша­ющих ре­зуль­тат ра­бо­ты, или иных не­дос­тат­ков в ра­бо­те за­явить об этом Под­ряд­чи­ку в те­че­ние _______ на­чи­ная с да­ты, сог­ла­со­ван­ной Сто­ро­на­ми для при­ема-пе­ре­да­чи го­то­вой про­дук­ции.
При­ем­ка из­го­тов­лен­ной уни­фор­мы про­из­во­дит­ся на скла­де Под­ряд­чи­ка по ад­ре­су: ______________________.

4.2. Тре­бо­ва­ния За­каз­чи­ка по ка­чест­ву про­дук­ции при­ни­ма­ют­ся в те­че­ние дей­ствия га­ран­тий­но­го сро­ка на из­го­тов­лен­ную уни­фор­му, а имен­но ______ ме­ся­цев.

4.3. При воз­ник­но­ве­нии меж­ду Сто­ро­на­ми спо­ра по по­во­ду не­дос­тат­ков вы­пол­нен­ной ра­бо­ты или их при­чин по тре­бо­ва­нию лю­бой из Сто­рон наз­на­ча­ет­ся экс­пер­ти­за. Рас­хо­ды по про­ве­де­нию экс­пер­ти­зы не­сет: _____________ (Сто­ро­на, пот­ре­бо­вав­шая наз­на­че­ния экс­пер­ти­зы, Сто­ро­ны по­ров­ну).

5. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН

5.1. Под­ряд­чик не­сет от­ветс­твен­ность за со­от­ветс­твие уни­фор­мы тре­бо­ва­ни­ям за­да­ния За­каз­чи­ка и ут­верж­ден­но­го За­каз­чи­ком эс­ки­за. В слу­чае из­го­тов­ле­ния не­ка­чест­вен­ной уни­фор­мы и/или не со­от­ветс­тву­ющей ука­зан­ным тре­бо­ва­ни­ям За­каз­чик впра­ве по сво­ему вы­бо­ру:

5.1.1. Пот­ре­бо­вать от Под­ряд­чи­ка без­воз­мезд­но­го уст­ра­не­ния не­дос­тат­ков в до­пол­ни­тель­но сог­ла­со­ван­ный Сто­ро­на­ми срок.

5.1.2. Пот­ре­бо­вать от Под­ряд­чи­ка без­воз­мезд­но вы­пол­нить ра­бо­ту за­но­во.

5.1.3. От­ка­зать­ся от ис­пол­не­ния нас­то­яще­го До­го­во­ра и пот­ре­бо­вать воз­ме­ще­ния при­чи­нен­ных до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.

5.2. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ка оп­ла­ты вы­пол­нен­ной ра­бо­ты Под­ряд­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты пе­ни в раз­ме­ре и на ус­ло­ви­ях, пре­дус­мот­рен­ных дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

5.3. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком обя­за­тель­ств, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.2.1 — 2.2.4 нас­то­яще­го До­го­во­ра, Под­ряд­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты не­ус­той­ки в раз­ме­ре ______ руб. за каж­дый день прос­роч­ки.

5.4. В слу­чае на­ру­ше­ния Под­ряд­чи­ком обя­за­тель­ств, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.1 — 2.1.5 нас­то­яще­го До­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Под­ряд­чи­ка уп­ла­ты не­ус­той­ки, пре­дус­мот­рен­ной п. 5.3 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

6. ФОРС-МА­ЖОР

6.1. Сто­ро­ны не не­сут от­ветс­твен­нос­ти за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств, обус­лов­лен­ное обс­то­ятель­ства­ми, воз­ник­ши­ми по­ми­мо во­ли и же­ла­ния Сто­рон, ко­то­рые нель­зя пред­ви­деть или из­бе­жать, вклю­чая объ­яв­лен­ную или фак­ти­чес­кую вой­ну, граж­данс­кие вол­не­ния, эпи­де­мии, бло­ка­ду, зем­лет­ря­се­ния, на­вод­не­ния, по­жа­ры, иные сти­хий­ные бедс­твия.

6.2. Сто­ро­на, для ко­то­рой нас­ту­пи­ло дей­ствие неп­ре­одо­ли­мой си­лы, обя­за­на в срок __________ из­вес­тить конт­ра­ген­та о пре­пятс­твии и его вли­янии на ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му До­го­во­ру.

7. РАЗ­РЕ­ШЕ­НИЕ СПО­РОВ

7.1. Раз­ног­ла­сия, ко­то­рые мо­гут воз­ник­нуть в свя­зи с ис­пол­не­ни­ем нас­то­яще­го До­го­во­ра, бу­дут раз­ре­шать­ся пу­тем пе­ре­го­во­ров.

7.2. В слу­чае ес­ли ре­зуль­тат пе­ре­го­во­ров не бу­дет дос­тиг­нут, Сто­ро­ны об­ра­ща­ют­ся за раз­ре­ше­ни­ем спо­ра в суд в по­ряд­ке, ус­та­нов­лен­ном дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

8. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА

8.1. Нас­то­ящий До­го­вор всту­па­ет в си­лу с мо­мен­та его под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми и дей­ству­ет до ис­пол­не­ния Сто­ро­на­ми при­ня­тых на се­бя обя­за­тель­ств.

8.2. Нас­то­ящий До­го­вор мо­жет быть рас­торг­нут дос­роч­но:

8.2.1. По пись­мен­но­му сог­ла­ше­нию Сто­рон.

8.2.2. В од­нос­то­рон­нем по­ряд­ке в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Граж­данс­ко­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, при ус­ло­вии пись­мен­но­го уве­дом­ле­ния конт­ра­ген­та о рас­тор­же­нии не ме­нее чем за _____ до да­ты пред­по­ла­га­емо­го рас­тор­же­ния.

9. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ

9.1. В ос­таль­ном, что не пре­дус­мот­ре­но нас­то­ящим До­го­во­ром, Сто­ро­ны ру­ко­водс­тву­ют­ся дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

9.2. Из­ме­не­ния ус­ло­вий нас­то­яще­го До­го­во­ра оформ­ля­ют­ся пу­тем сос­тав­ле­ния до­пол­ни­тель­ных сог­ла­ше­ний, ко­то­рые всту­па­ют в си­лу с мо­мен­та их под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми.

9.3. Нас­то­ящий До­го­вор сос­тав­лен в двух эк­земп­ля­рах, име­ющих рав­ную юри­ди­чес­кую си­лу, по од­но­му для каж­дой из Сто­рон.

9.4. К нас­то­яще­му До­го­во­ру при­ла­га­ют­ся в ка­чест­ве его не­отъ­ем­ле­мых час­тей:

9.4.1. За­да­ние За­каз­чи­ка (При­ло­же­ние N __).

9.4.2. Акт вы­пол­нен­ных ра­бот (При­ло­же­ние N __).

9.4.3. От­чет Под­ряд­чи­ка об ис­поль­зо­ва­нии ма­те­ри­алов, пре­дос­тав­лен­ных За­каз­чи­ком (При­ло­же­ние N __).

9.4.4. Нак­лад­ная ТОРГ-12 на пе­ре­дан­ные За­каз­чи­ком ма­те­ри­алы (При­ло­же­ние N __).

10. АД­РЕ­СА И ПЛА­ТЕЖ­НЫЕ РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН

В со­от­ветс­твии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по до­го­во­ру под­ря­да, зак­лю­чен­но­му на из­го­тов­ле­ние ве­щи, под­ряд­чик пе­ре­да­ет пра­ва на нее за­каз­чи­ку.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

  • Содержание договора оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды
  • Особенности оформления договора
  • Порядок подписания
Читать еще:  Арест имущества должника

Договор оказания услуг по пошиву и поставки форменной одежды является фактически договором купли-продажи, а именно ее разновидностью — договором поставки, что делает необходимым соблюдение его особенностей. О характерных признаках договора и порядке его составления будет написано ниже.

Содержание договора оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

Законодатель четко определил официальное понятие договора поставки, содержится в ст. 506 ГК РФ. Договор заключается между поставщиком и покупателем продукции, договором поставки предусмотрено, что продавец – поставщик, который занимается соответствующей предпринимательской деятельностью, берет на себя обязанность передать в определенный срок производимый товар покупателю, который использует его в целях, не связанных с его потреблением.

ВАЖНО. Поскольку при заключении договора оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды осуществляется ее продажа и данный договор относится к разновидности купли-продажи, то к его содержанию предъявляются такие же требования. Для соблюдения всех существенных условий договора, лучше заполнять уже готовый бланк.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды должен содержать общие существенные условия:

  • Предмет договора поставки.
  • Условия, которые перечислены в ГК РФ для данного вида договора (поставки).
  • Условия, которые определены одной из сторон, как необходимые для того, чтобы составить соглашение.

Особенности оформления договора

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды имеет следующие особенности:

  1. Продавец, заключающий договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды, должен осуществлять предпринимательскую деятельность (пошив одежды).
  2. Покупатель в договоре оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды не обязательно должен быть субъектом предпринимательской деятельности, но не может быть потребителем.

ВАЖНО. При заключении договора сторонами может быть определен конкретный срок и график поставки — ст. 508 ГК РФ, приложением к названному договору является спецификация и калькуляция одежды.

Порядок подписания

Договор поставки содержит подписи поставщика-продавца и покупателя или их представителей по доверенности. Договор вступает в силу с даты подписания, право собственности на одежду возникает с момента передачи товара покупателю — ст. 223 ГК РФ, договор остается у каждой из сторон, по 1 экземпляру.

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Скачать в PDF Скачать В Word Печать Просмотр

Договор подряда на пошив одежды

……………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

паспорт ………. №………………… выдан………….………….…………. ………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения …………………………. ………………
(наименование органа выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив ……………………………..……………….,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора составляет

2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Материал предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г.

3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …. ……. 20….. г.

3.4. Изделие принимается в срок до «….» …. ……. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:
— после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
— предупредить Заказчика в срок …………. дней о недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;
— письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
— в случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора, письменно уведомить Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении ……………….. дней со дня отправления уведомления;
— в случае остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;
— предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

4.2. Подрядчик вправе:
— приостановить работу, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
— удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость Изделия, предусмотренную договором;
— при обнаружении недостатков Изделия, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков причиненных просрочкой исполнения.

4.3. Заказчик вправе:
— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.4. Заказчик обязуется:
— предоставить Подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
— принять Изделие работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
— известить Подрядчика в срок ………….. дней об обнаруженных недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
— предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков;
— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу;
— возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.
— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.

5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

6. Отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части выполненной работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора.

6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик не представит материал Подрядчику в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия на Изделие составляет ………………………. месяцев.

7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8.3. Подрядчик не производит устранение недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же при появлении дефектов в результате естественного износа.

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Договор на изготовление текстильных изделий

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Дата заключения договора:__.__.20__ г.

____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2. Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3. Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4. Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6. Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.1. Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

Читать еще:  Куда идти, чтобы узнать, как прописаться в квартире и какие виды регистрации существуют

3.2. Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2. удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3. отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2. уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3. выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4. при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2. предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3. вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2. принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3. в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2. Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4. В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1. Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Образец договора подряда на пошив костюма, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в срок со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в .

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона — заказчик

1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: .

1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.

1.7. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Подрядчик обязуется:

  • после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
  • предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала;
  • своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
  • в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении срока со дня отправления извещения;
  • в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала;
  • предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

2.2.Подрядчик вправе:

  • не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
  • удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
  • в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы;
  • при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.3.Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

2.4.Заказчик обязуется:

  • предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
  • принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
  • известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
  • предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.

3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы. Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
  • назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе;
  • поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;
  • потребовать уменьшения вознаграждения за работу.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре. При этом заказчик вправе по своему усмотрению:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
  • соразмерного уменьшения цены;
  • соразмерного устранения недостатков работы;
  • возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.

4.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.

5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×