Bashnedra.ru

Правовая помощь онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений

Отзывов:4Просмотров:5404
Голосов:2Обновлено:31.05.2013

Автор документа

число консультаций:82
отмеченных лучшими:5
ответов к документам:52
размещено документов:927
положительных отзывов:84
отрицательных отзывов:6
  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы под номером _____________________ и ____________________________________________________________________________________

(наименование предприятия – юридического лица, или Ф.И.О.- физич. лица)

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по изготовлению строительных конструкций и сооружений: выполненных в соответствии с техническим описанием, планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными в Приложении.

1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика в соответствии с накладной Подрядчика.

1.3. Срок исполнения заказа с «_____»______________20____г по «_____»_______________20___г

1.4. Подрядчик обязуется сдать работу по акту выполненных работ подписанному сторонами.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость выполняемых работ (с учетом материалов по накладной) устанавливается в рублях, и составляет: _____________________________________________________________________________

2.2. До начала работ Заказчик производит предоплату Подрядчику для закупки материалов в размере ______________________________________________________________________

2.3. При доставке материалов, Заказчик оплачивает их стоимость, в соответствии с накладной, за минусом предоплаты, что составляет _________________________

2.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в день их окончания, что составляет:____________________________________________________________________

2.5. В случае невыполнения п.2.4. настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ___% за каждый просроченный день от суммы невыплаченного платежа

2.6. В случае нарушения обязательства п. 1.3. настоящего договора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___% от стоимости работ за каждый просроченный день.

2.7. В случае отказа от заказа или просрочки платежа Заказчиком более чем на один месяц, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчику возвращается сумма предоплаты после реализации готового изделия с учетом пени по пп.2.5 настоящего договора.

3.Обязанности и ответственность сторон

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4. Гарантийные обязательства

4.1. На строение дается гарантия сроком 6 месяцев.

4.2. Гарантия распространяется на:

  • Целостность конструкции,
  • Протекание кровли.

4.3. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

4.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

4.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком.

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.

4.8. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

4.9. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.

5. Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с моменты его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения сторонами.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

5.3. Адреса и подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

«____»_____________ 20___ г. «____»________________ 20___ г.

к договору № ________

  1. Наименование изделия:
  1. Габаритные размеры:
  1. Техническое описание:

Договор подряда на выполнение работ по производству металлоконструкций

Договор подряда № ____

г. Новосибирск «____» _____________ 2009г.

Общество с ограниченной ответственностью завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________ ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работу по изготовлению металлоконструкций (в дальнейшем — «Продукция») и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью.

1.3. Для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.4. Готовая продукция до момента приемки Заказчиком и в течение ____ (_____________) дней после приемки готовой продукции помещается Подрядчиком на ответственное хранение на его склад. Хранение продукции по истечению срока, установленного настоящей статьей осуществляется за плату, размер которой составляет __________ (_____________________) рублей 00 копеек за один день хранения за каждую тонну Продукции.

2. Права и обязанности сторон. Риски

2.1. Подрядчик:

а) несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 настоящего Договора;

б) несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

2.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

2.7. Заказчик вправе:

а) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

в) назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы.

2.9. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

2.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания настоящего договора составляет ______________ (___________________ _____________________________) рублей 00 копеек (в том числе НДС – 18%).

При существенном возрастании стоимости материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса.

3.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в следующем порядке:

а) _____% — в течение _______ дней с момента подписания настоящего договора;

б) _____% — в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

4. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка изготовленной продукции производится в течение 2 (двух) дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: г. Новосибирск, .

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена. Если экспертным заключением установлено наличие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик..

4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. ст. 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ.

5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение ______ (____________) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

5.4. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. Форс – мажор

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. Изменение и прекращение договора

7.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора и выполнению сторонами своих обязательств.

7.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

Читать еще:  Можно ли узнать номер СНИЛС по ИНН

7.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

7.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

7.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

7.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде Новосибирской области.

9. Дополнительные условия и заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон

Общество с ограниченной ответственностью завод металлоконструкций», расположенное г. Новосибирск, .

р/счет: в Филиале «ТрансКредитБанка» в г. Новосибирск

Договор монтажа металлоконструкций

. Типовой договор на монтаж металлоконструкций образец.

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить демонтажные работы зданий и сооружений по адресу _____________________________, согласно проектно-сметной документации, далее по тексту «Работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 1.3. Качество выполняемых работ по настоящему Договору должно соответствовать строительным нормам и правилам СНиП и требованиям проектно-сметной документации. 2.1. Стоимость всего комплекса работ составляет _______________________________ согласно предоставленной смете и договорной цене, предусмотренной в (приложении №2) настоящего договора.

2.2. Изменения стоимости, объема работ, сроков их выполнения должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде в порядке, установленном настоящим Договором. 2.3. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ производится поэтапно не позднее 5 дней, после подписания Сторонами акта приема-сдачи отдельного этапа выполненных работ. 2.4. Заказчик обязан уплатить аванс в соответствии с календарным планом (приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), в размере _______% от суммы, указанной в п.

2.1 настоящего Договора. 3.1. Срок выполнения работ — 90 рабочих дней со дня перечисления аванса на текущий счёт Подрядчика в соответствии со сроками, установленными в календарном плане (приложение №1).

3.2. Срок выполнения работ может быть изменен по взаимному согласию Сторон с указанием нового срока в дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.3. Подрядчик выполняет работы по данному Договору своими трудовыми ресурсами, механизмами и инструментами. При необходимости Подрядчик может пользоваться средствами Заказчика.

3.4. Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, специализированные организации (далее по тексту – субподрядчиков).

Договор на монтаж металлоконструкций образец

действующего на основании ___________.

с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе или каждая в отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Данный определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки. ООО «Иванов» . именуемое далее «Подрядчик» в лице директора Иванова И.И.

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Особое внимание в этой схеме следует уделить строительной фирме, чтобы ее сотрудники имели достаточный опыт проектирования как стандартных, так и нестандартных узлов, технологического оборудования и приспособлений.

Договор на монтаж металлоконструкций

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

4.4. Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок.

Образцы договоров, типовые договора, формы договоров, договор скачать

Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите.

Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов.

Грамотный договор, составленный квалифицированный юристом, будет разительно отличаться от представленных ниже образцов.

4.2. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет в согласованный срок устраняет замечания Заказчика. 4.4. За нарушение срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Взыскание указанных пени возможно путем уменьшения стоимости работ при расчете за фактически выполненные работы. В случае если пени не взысканы при расчете за фактически выполненные работы, то не взысканную сумму пени Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента письменного обращения Заказчика.

Монтаж металлоконструкций

При строительстве каркасных ангаров монтируются несущие металлоконструкции, а на них укладываются металлические листы. Также существуют каркасно тентовые ангары покрытые ПВХ тканью.

Арочный ангар выполнен из специального гофрированного металлического профиля.

На сегодняшний день ангары имеют очень широкий диапазон применения, это могут быть офисные здания, торговые центры, складские помещения, автосервисы.

Договор на изготовление металлоконструкций

Надежные, как сама сталь, с которой мы работаем.

Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения. Индивидуальный подход к клиенту, которому мы следуем, означает тщательное изучение всех тонкостей заказа, двустороннее обсуждение сроков выполнения, детали доставки готовых изделий и стоимость работы.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных Работ в сроки и порядке, предусмотренных настоящим Договором. (Договор бригадного подряда образец)

2.1.2. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.3. Предоставить Подрядчику необходимые материалы (оборудование) для выполнения Работ (в случае, если материалы и/или оборудование предоставляются Заказчиком).

2.1.4. Оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.

Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость всех Работ по настоящему Договору составляет сумму в размере _______ (___________) рублей.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: ______________________________.

3.3. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4. Гарантийные обязательства

4.1. На строение дается гарантия сроком 6 месяцев.

4.2. Гарантия распространяется на:

  • Целостность конструкции,
  • Протекание кровли.

4.3. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

4.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

4.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком.

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.

4.8. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

4.9. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца.

2.3. Продавец имеет право: 2.3.1.

Осуществить досрочную поставку Продукции по согласованию с Покупателем. 3.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.2. Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________.

Образец договора на монтаж металоконструкций

6.5. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный Объект осу­ществляется Заказчиком.

После приемки Объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. 7. Гарантии по сданному объекту.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец скачать

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и смонтировать собственными силами, в установленный Договором срок: — Ограждение ДО-1 (H=600) ,- Ограждение ДО-2 (H=600)на объекте: «г.Солнечногорск, ул.

Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

Типовой договор на металлоконструкции

Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы. Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком. Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы.

Генеральный подрядчик (генподрядчик) — один из основных участников (субъектов) инвестиционно — строительного процесса, который на основании договора подряда (контракта), заключенного с заказчиком, полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства Генподрядчик имеет право поручать по субподрядному договору выполнение отдельных видов и комплексов работ специализированным подрядным организациям, т.е.

Типовой договор на металлоконструкции

Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения. Индивидуальный подход к клиенту, которому мы следуем, означает тщательное изучение всех тонкостей заказа, двустороннее обсуждение сроков выполнения, детали доставки готовых изделий и стоимость работы.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Пример договора на изготовление и установку металлической двери

ДОГОВОР-ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ №____

Стороны ____________________________в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании устава с одной стороны и ________________________________________ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность произвести изготовление, доставку и установку продукции, указанной спецификации к настоящему Договору, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Обязанности Исполнителя

2.1 Обеспечить изготовление и установку продукции в срок «_____»________________20___г. Исполнитель оставляет за собой право на увеличение срока поставки дополнительно до семи суток в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, забастовки и пр.).

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию: на металлические конструкции ____лет, на замки исполнителя _________, на замки Заказчика гарантия не распространяется.

2.3 В случае невозможности исполнения условий Договора уведомить об этом Заказчика и возвратить сумму, внесенную Заказчиком при заключении Договора, в течение ____ дней.

3. Обязанности Заказчика.

3.1. Произвести оплату заказа в сроки, указанные в настоящем Договоре. Оплата производится в соответствии с п.4 настоящего Договора.

3.2. Полный расчет за продукцию произвести после доставки и установки изделия и выполнения работ по монтажу.

3.3. На период производства работ на объекте обеспечить подвод электроэнергии (220В) и зону безопасности в радиусе 2,5 м от проведения работ.

4. Расчет и порядок оплаты.

4.1. Оплата стоимости товара производится в рублях РФ.

Читать еще:  Акт передачи строительной площадки подрядчику

4.2. Предоплата за заказ _____________ от стоимости заказа.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае нарушения сроков исполнения Договора Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере от общей стоимости продукции за каждые просроченные сутки.

5.2. Оплата неустойки или пени не освобождает участников от выполнения договорных обязательств.

5.3. Стороны не вправе передавать свои обязанности по выполнению условий Договора третьим лицам (юридическим, физическим) без письменного согласия другой стороны.

6. Особые условия.

6.1. В случае невозможности подвоза заказа непосредственно к месту установки (отсутствие подъездных путей, лифта и т.д.) доставка осуществляется по договоренности с Заказчиком.

6.3. Демонтаж старых дверей, расширение проемов и другие дополнительные работы в стоимость изделия не входят.

6.3. В случае расторжения Договора Заказчиком после того, как изделие было передано в работу, предоплата Заказчика не возвращается, а Исполнитель оставляет за собой право в порядке, определенном законодательством РФ, требовать возмещения ущерба за изготовленное изделие.

6.4. После подписания Договора изменения в заказ не принимаются (предоплата не возвращается).

7. Срок действия Договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения всех договорных обязательств, если иное не предусмотрено в других пунктах настоящего Договора.

8. Реквизиты сторон.

__________________________________________________
паспортные данные, регистрация

Обн. __________________________________________ Тип двери ворота

Цвет обивки: ____наружная

наруж. ___________________________________ ____ внутренняя

внутр. ___________________________________ ____ накладная

Общая стоимость заказа __________________________________________________

С предложенным вариантом изделия согласен ________________________________

Предоплата в сумме ______________________________________________________ получена.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ _______

Согласно Договора и наряда-заказа изготовлено изделие ___________________________________

Исполнитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию с момента подписания настоящего Акта обеими Сторонами.

1. На металлические конструкции _________ лет.

2. На замки исполнителя _________ месяцев.

3. На замки Заказчика гарантия не распространяется.

Претензии к качеству и установке не имею.

Остаток суммы в размере ______________________________________________________ получил.

Деньги сдал (подпись заказчика)______________ Деньги принял (подпись исполнителя) _______________

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций

ДОГОВОР

Указывается дата и место заключения договора

(Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: (вид работ), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.
    2. Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора производит:
      • l замеры для конструкции на объекте Заказчика;
      • l подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
      • l дополнительно (указать при необходимости).
    3. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    4. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.
    5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.
    6. Адрес объекта Заказчика (производства работ): (адрес).
  2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: (сумма) рублей.
    2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере (размер) % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет (сумма) рублей.
    3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере (размер) % рублей.
    4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: (сумма) рублей.
  3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) РАБОТ
    1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет (количество) рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.
    2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.
    3. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций (количество) рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от (количество) рабочих дней. В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до (количество) рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши (количество) рабочих дня. По установке выноса (количество) рабочих дня. Кладка парапета – (количество) рабочих дня, чистовая кладка (количество) рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение (количество) рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.
    4. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи. В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара. При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.
    5. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3-х дневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.
    6. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.
  4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Заказчик обязуется:
      1. Принять работы в порядке и на условиях настоящего Договора, согласно ст.702 ГК РФ;
      2. Заказчик не вправе вносить изменения, которые могут повлиять на производство (изготовление) работ, поставку Товара после подписания Технического задания, т.к. Товар изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика;
      3. Обеспечить Исполнителя электроэнергией и рабочим освещением и строительными мешками для мусора;
      4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости, обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ по установке оконных конструкций;
      5. Осуществить все, предусмотренные настоящим Договором платежи, в размере и порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.
    2. Заказчик вправе:
      1. Рассчитывать на то, что результат работы при обычных условиях использования (эксплуатации) безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды;
      2. Если материал, предоставленный Подрядчиком для выполнения работ имеет механические и /или иные повреждения (брак), Заказчик имеет право потребовать его безвозмездной замены в течение (количество) дней с даты обнаружения брака.
    3. Исполнитель обязуется:
      1. Исполнитель обязан принять заявку от Заказчика, рассчитать стоимость заказа;
      2. Составить Техническое задание и согласовать его с Заказчиком;
      3. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, или, в случае указанном в п.3.1, Техническом задание к настоящему Договору.
      4. В случае выполнения работ силами Исполнителя, в перечень работ входит:
        • Демонтаж старых конструкций (без сохранения целостности демонтируемых рам и конструкций, вынос демонтированных конструкций и строительного мусора на лестничную клетку). Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит. Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др. при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора. В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;
      5. Монтаж конструкций может быть произведен двумя способами: 1. Стандартный монтаж и 2. Монтаж по ГОСТу 30971-2001. Способ монтажа отражен в Техническом задании.
      6. Стандартный монтаж производится с использованием специальных крепежных элементов (монтаж изделий, изоляция монтажной пеной технологических швов по периметру изделий изнутри помещения, регулировка и проверка работоспособности изделий). В стандартный монтаж также входит герметизация внешних швов универсальным герметиком, а в случае, если толщина шва превышает 2 см, производятся штукатурные работы;
      7. Монтаж по ГОСТу включает в себя все работы стандартного монтажа и дополнительную герметизацию швов: гидроизоляция (с использованием предварительно сжатой уплотнительной ленты ПСУЛ (компрессионная лента)) и пароизоляция (с использованием изолирующих пенополиуретановых шнуров);
    4. Исполнитель вправе:
      1. Потребовать от Заказчика нахождения по адресу выполнения работ в определенный день и час, согласованный с Заказчиком, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
  5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
    1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.
    2. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.
    3. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.
    4. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.
  6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
    1. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года. В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется. По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.
    2. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение (количество) рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.
    3. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.
    4. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.
  7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
    1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.
    2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.
    3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
  8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
    2. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.
    3. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере (размер) % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более (размер) % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.
    4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.
    5. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.
  9. ФОРС-МАЖОР
    1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельства которой предусмотрены действующим законодательством РФ и подтверждены документально.
  10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.
    2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.
    3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.
  11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Читать еще:  Выясняем, можно ли выписаться из квартиры, находясь в другом городе

Далее указываются реквизиты, договор подписывается обеими сторонами.

Как выглядит договор купли-продажи металлоконструкций?

Если сравнивать договор купли-продажи металлических конструкций, то он особо не отличается от традиционных договоров. Есть некоторые тонкости, которые должны строго соблюдаться сторонами сделки, так можно оформить документ без особых сложностей.

Образец типового договора купли-продажи металлоконструкций

Выделяя закон, то он станет предоставлять простое определение договорного соглашения. Важно, чтобы стороны внимательно ознакомились со всеми своими правами и обязанностями заранее, избегая лишних проблем в дальнейшем.

Что касается ответственности из контракта, то они бывают такими: передать то или иное имущество, осуществить определенную работу и тд.

Обязательные пункты договора купли-продажи металлоконструкций:

  • В самом начале важно указать наименование пакта, сюда относится и дата, место составления;
  • Реквизиты сторон сделки и предмет;
  • Технические особенности объекта;
  • Полномочия и ответственность сторон, иные пункты;
  • Возникновение форс-мажорных ситуаций;
  • Подписи и печати.

Как только, все пункты будут включены в договор, важно оформить его в двух экземплярах, чтобы каждая сторона смогла забрать свой вариант.

Изменение стоимости по договору купли-продажи металлоконструкций

Что касается стоимости товара, то важно отметить, что она может меняться со стороны продавца самостоятельно, причем даже после заключения договора. Но есть одно важное условие – он должен уведомить другую сторону документа о подобном изменении, сделать это следует заранее.

Важно знать, что подобные изменения однозначно не станут затрагивать вопросы предоплаты, которая уже была произведена. Конечно, когда покупатель выявляет некачественный товар, то стоимость можно уменьшить.

Как выглядит договор купли-продажи опалубки?

Про т иповой образец договора купли-продажи трубы смотрите тут.

Если продавец не желает делать этого, то покупатель имеет полное право отказаться от товара. В обязательном порядке, следует указать в договоре, как качество, так и ассортимент товара.

Дополнительные условия договора купли-продажи металлоконструкций

Конечно, важно понимать, что дополнительные условия могут различаться, здесь все решает конкретный случай. Но «общепринятым» считают пени, если не будет осуществлена своевременная поставка продукции или оплата.

Те или иные дополнительные материалы, которые и подкрепляются к договору, способны регулировать его условия. Естественно они должны прикрепляться к оригиналу, так что не смогут рассматриваться без него.

Спецификация является одним из дополнительных материалов, она станет определять ассортимент, стоимость товара.

Чтобы сделка оказалась более прозрачной, стороны всегда могут согласовать и сравнение финансовой отчетности. Сюда принято относить и порядок решения возникших споров.

Если учесть каждый пункт договора, то сделку можно считать завершенной и прозрачной.

  • Предыдущая запись Типовой образец договора купли-продажи велосипеда
  • Следующая запись Как выглядит договор купли-продажи теплицы?
Комментарии к статье «Как выглядит договор купли-продажи металлоконструкций?»

Никто ничего не написал пока. Будтье первым!

Подготовка производства металлоконструкций

Каждому заводу выдается годовой план, который устанавливает объемы заказов на изготовление стальных конструкций в тоннах по объектам и сроки изготовления по кварталам. В соответствии с этим планом заказчику и заводу-изготовителю выдается наряд. В наряде указываются адреса заказчика и завода-изготовителя, наименование объекта, объем заказа и сроки изготовления.

Заказчик, получив наряд, направляет заводу-изготовителю в двух экземплярах чертежи КМ (рабочие чертежи металлических конструкций). Чертежи КМ заказчик должен выслать заводу за 4 мес до начала изготовления конструкций, чтобы завод мог своевременно заказать металл, разработать деталировочные чертежи (КМД) и подготовить производство.

Чертежи КМ, выполняемые проектными организациями, служат исходным материалом для разработки чертежей КМД и заказа стали. В чертежах КМ решаются основные технические вопросы проектирования и устанавливаются основные технико-экономические показатели.

В состав чертежей стальных конструкций КМ входят заглавный лист, список листов (чертежей), пояснительная записка, данные о нагрузках (лист нагрузок), спецификация стали, монтажные схемы, поперечные разрезы здания, чертежи отдельных элементов конструкций, узлы, расчеты конструкций.

Заглавный лист должен содержать полное название и шифр проектируемого здания или сооружения, а также название проектной организации, разработавшей чертежи КМ.

В течение 1 мес с момента получения чертежей КМ завод составляет проект договора в трех экземплярах. Два экземпляра договора направляются заказчику для оформления, один хранится на заводе для справок. Один экземпляр подписанного договора заказчик возвращает на завод вместе со справкой о наличии источника финансирования на оплату конструкций. В договоре устанавливаются перечень и объем стальных конструкций, подлежащих изготовлению, оптовые цены на строительные стальные конструкции, предусмотренные в Прейскуранте № 01-09, временные оптовые цены на конструкции, не предусмотренные Прейскурантом № 01-09, утвержденные в соответствующем порядке, почтовые и телеграфные адреса сторон, отгрузочные и платежные реквизиты заказчика, сроки выполнения заказа, дополнительные условия монтирующей организации, ответственность сторон при нарушении договора.

После получения от заказчика оформленного договора финансово-сбытовой отдел завода выдает условия заказа конструкторскому отделу, производственно-диспетчерскому отделу, отделу технического контроля, плановому отделу, бухгалтерии и транспортному цеху.

Условия заказа содержат основные данные о принятом заказе, его порядковый номер, который проставляется па чертежах КМД и технической документации. Работы по подготовке и заключению договора ведут отделы: финансово-сбытовой, главного конструктора, главного технолога и планово-экономический. Финансово-сбытовой отдел устанавливает сроки и стоимость изготовления конструкций, ответственность договаривающихся сторон, адреса и реквизиты, оформляет, отправляет и хранит договоры. Отдел главного конструктора по чертежам КМ составляет ведомость объемов заказов. Планово-экономический отдел составляет калькуляции на конструкции, не предусмотренные прейскурантом. Отдел главного технолога определяет номенклатуру конструкций, принимаемых заводом к изготовлению, исходя из технических возможностей завода, а также руководит согласованием технических условий на изготовление конструкций и разрабатывает совместно с монтирующей организацией дополнительные условия поставки конструкций.

К этим условиям относятся членение конструкций на отправочные элементы с учетом максимального укрупнения на заводе, выбор типов монтажных соединений, согласование возможности фрезерования подошв колонн при монтаже на фундаменте, выведенном на проектную отметку, оснащение отправочных элементов монтажными приспособлениями, согласование перечня и последовательности контрольных и общих сборок, способы образования монтажных отверстий, согласование типов фиксирующих и стяжных приспособлений в монтажных стыках, членение сооружения на части, поставляемые комплектно.

Членение стальных конструкций на отправочные марки должно предусматривать максимальное укрупнение отправочных марок на заводе с тем, чтобы перенести выполнение максимального объема сборочных и сварочных операций с монтажной площадки в заводские условия. Членение сложных и громоздких конструкций на отправочные элементы должно определяться на основании экономических расчетов сравнительной стоимости изготовления конструкций на заводе, транспортировки и монтажа.

Вес отправочных элементов не должен превышать грузоподъемности кранов завода и монтажной организации, а также грузоподъемности транспортных средств (железнодорожных платформ, автомобилей). Для большинства заводов максимальная масса составляет 20 т, для отдельных заводов 45, 60, 100 т. Геометрические размеры отправочных элементов не должны превышать габаритов подвижного состава железных дорог, автомобильных дорог, водного и морского транспорта. В большинстве случаев перевозки осуществляются по железным дорогам, где длина конструкций при погрузке на открытый подвижной состав не должна превышать 13,77 м, а в полувагоны — 12 м.

При технико-экономическом обосновании допускается изготовление отправочных элементов длиной до 24 м с погрузкой их на сцепы из 2—4-осных вагонов.

Длина отправочных элементов не должна также превышать габаритов сборочно-сварочных цехов завода и обеспечивать отсутствие деформации элементов при по- грузочно-разгрузочных работах и транспортировке. При большой длине линейные и плоские элементы, имеющие небольшую жесткость, могут быть деформированы в процессе перемещения. Во избежание деформаций такие элементы необходимо усиливать.

Возможность выполнения заказа, а также дополнительных условий монтирующей организации определяется технологическими возможностями заводов-изготовителей. Так, например, не все заводы могут принять к изготовлению колонны с фрезерованными торцами, осуществлять вальцовку листовых элементов толщиной свыше 25 мм для цилиндрических и конических поверхностей, производить гибку уголков больших сечений.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец скачать

Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон. В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно. 5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора. 5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора. Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя. 6. Качество Продукции. 6.1.

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

ДОГОВОР на изготовление и монтаж металлических конструкций № 010 от «6» марта 2017 г. Открытое акционерное общество «Первое предприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Второе предприятие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и смонтировать собственными силами, в установленный Договором срок: — Ограждение ДО-1 (H=600) ,- Ограждение ДО-2 (H=600)на объекте: «г.Солнечногорск, ул.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.
Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

Договор подряда № на изготовление металлических

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя). Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.

7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика.

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Заказчик вправе: а) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; б) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным; в) назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 2.8.

Процесс скачивания документа

Исполнителем. — окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем. 4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре. 4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции. 5. Условия, сроки и порядок поставки. 5.1.

Металлические конструкции

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 7.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде Новосибирской области. 9. Дополнительные условия и заключительные положения 9.1.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector